РАЗДЕЛ IV Контракт
КОНТРАКТ № ___________
г. Новороссийск
|
«___» ______________ 2017г.
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок, и на основании протокола от ___________ №___________, заключили настоящий контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям территории нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, 13, предусмотренную Техническим заданием (Приложение № 1), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить согласно условиям контракта.
1.2. Состав и объем работ определены Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по настоящему контракту в соответствии со Сметой (Приложение № 2) составляет ________________________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18% _________________ (_____________________) рублей (или освобожден от уплаты НДС).
Цена работ по настоящему контракту является твердой и включает все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по контракту, налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с рисками для Подрядчика.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ и получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета и счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется, если Подрядчик освобожден от уплаты НДС).
3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы по настоящему контракту с надлежащим качеством, в объёме согласно Техническому заданию (Приложение № 1), в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, исходными данными и Техническим заданием.
4.1.3. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц. В случае привлечения к работам третьих лиц, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств.
4.1.4. Подрядчик вправе привлекать для оказания услуг Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.
При привлечении Субподрядчиков Подрядчик обязан:
- предоставить Заказчику информацию обо всех контрактах с Субподрядчиками в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 2 дней с момента заключения контрактов с Субподрядчиками предоставить копии контрактов (сканированные копии в формате «.pdf»), a также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в контракт с Субподрядчиком соответствующих изменений;
- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Контракту;
-в случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, предусмотренном настоящим контрактом.
В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено настоящим пунктом Контракта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере, предусмотренном настоящим контрактом, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о контрактах с субподрядчиками.
4.1.5. По окончанию работ передать результат работ Заказчику в объеме, установленном Техническим заданием, акт о приемке выполненных работ, надлежаще оформленные счет и счет-фактуру (счет-фактура не предоставляется, если Подрядчик освобожден от уплаты НДС).
4.1.6. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации по настоящему контракту.
4.1.7. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.1.8. При необходимости самостоятельно оформить пропуска для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.9. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 225,06 (две тысячи двести двадцать пять) рублей 06 копеек, в форме безотзывной банковской гарантии либо в форме внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта. Выбор обеспечения исполнения контракта осуществляется Подрядчиком самостоятельно.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством Российской Федерации.
Текст банковской гарантии Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.
В тексте банковской гарантии должна быть предусмотрена обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа по гарантии.
Срок безотзывной банковской гарантии должен истекать не ранее 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по контракту.
В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации у банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию, лицензии на право осуществления банковских операций, Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты отзыва лицензии у банка предоставить Заказчику новую безотзывную банковскую гарантию на тех же условиях, что и ранее переданная Подрядчиком Заказчику безотзывная банковская гарантия. При этом Подрядчик обязуется своевременно согласовать с Заказчиком банк, которым будет выдана безотзывная банковская гарантия.
В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик обязан оформить и не позднее, чем за два дня до окончания срока действия ранее выданной банковской гарантии, предоставить Заказчику новую гарантию на тех же условиях (за исключением срока действия гарантии), что и ранее выданная гарантия. Срок действия новой гарантии должен быть согласован с Заказчиком, а если такой срок не согласован, гарантия должна быть оформлена со сроком действия три месяца с даты окончания срока действия ранее выданной гарантии. Текст новой гарантии должен быть предварительно согласован Заказчиком. В случае не предоставления Подрядчиком новой гарантии и подтверждения банка о факте ее выдачи в срок, предусмотренный контрактом, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и/или потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере, предусмотренном настоящим контрактом.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, должны быть перечислены по следующим реквизитам:
Получатель:
ФГУП «Росморпорт»
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
ИНН 7702352454/ КПП 770701001,
р/с 40502810938040000135
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: обеспечение исполнения обязательств по контракту на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, 13.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией платежного поручения с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего полного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту и начисления Заказчиком неустоек (пеней, штрафов), указанные неустойки (суммы пеней и штрафов) удерживаются Заказчиком во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта. Оставшаяся после удержания неустоек денежная сумма, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, возвращается Подрядчику в срок, установленный настоящим пунктом.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта предоставить Подрядчику исходные данные, согласно п. 15 Технического задания.
4.2.1. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик вместе со счётом и счетом-фактурой (счет-фактура не предоставляется, если Подрядчик освобожден от уплаты НДС) представляет Заказчику подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью Подрядчика акт о приёмке выполненных работ в двух экземплярах, с приложением к нему Документации в объеме, указанном в Техническом задании.
5.2. В соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком проводится приемка выполненных работ, включая проведение экспертизы. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами (экспертами Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.
При проведении экспертизы эксперты руководствуются обязательными требованиями, установленными стандартами, регламентами, иными правовыми актами, техническими условиями, обычаями и условиями контракта.
Приемка выполненных работ осуществляется на основании результатов экспертизы уполномоченным лицом либо комиссией по приемке.
5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта о приёмке выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем замечаний.
5.4. Подрядчик обязуется устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от Заказчика. После устранения Подрядчиком недостатков Заказчик производит приёмку выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом.
5.5. В случае не подписания или неполучения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, работы по акту считаются выполненными и принятыми Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения работ, Заказчик в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 применяет к Подрядчику неустойку (пеню) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и определяется по следующей формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить неустойку (пеню) за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется уплатить штраф.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 в виде фиксированной суммы, в размере 10 % цены контракта.
Размер штрафа по настоящему контракту составляет ___________________________ руб.
6.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется уплатить штраф.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % цены контракта.
Размер штрафа по настоящему контракту составляет ___________________________ руб.
6.6.Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств.
6.7. Начисление неустойки производится на основании направления Стороной письменной претензии.
6.8. Ответы на претензии по контракту направляются стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
6.9. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе по своему выбору:
6.9.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.9.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.9.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
6.11. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику в момент передачи документации Заказчику и соответствует дате подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.
6.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации по настоящему контракту, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе разработки и согласования основной проектной документации по предмету настоящего контракта. В таком случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим контрактом.
7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в любое время в течение действия настоящего Контракта по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Контракта в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Контракта могут повлечь отказ сторон от исполнения настоящего Контракта.
9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно настоящему разделу Контракта, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Контракте, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
9.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, и непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна в течение пяти рабочих дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета контракта, хода его исполнения и полученных результатов. Все данные технической, деловой и коммерческой природы, связанные с выполнением контракта признаются коммерческой тайной.
11.2. Сторона, получившая информацию от другой Стороны, квалифицированную ею как «конфиденциальная», не несёт никаких обязательств, если эта информация:
11.2.1. опубликована в порядке, не противоречащем действующему законодательству РФ;
11.2.2. подлежит раскрытию на основании вступившего в законную силу решения суда РФ или уполномоченных на подобные решения компетентных органов государственной власти РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящий контракт подписывается полномочными представителями Сторон и скрепляется печатями Сторон, при наличии у сторон печатей в соответствии с учредительными документами.
12.3. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью, если они подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон, при наличии у сторон печатей в соответствии с учредительными документами.
12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.5. Приложения к контракту:
- Приложение № 1 - Техническое задание.
- Приложение № 2 – Смета.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «Росморпорт»
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская д.19, стр.7
Азово-Черноморский бассейновый
филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ»
Фактический адрес: 353900,
г. Новороссийск, ул. Советов, 19
ИНН/КПП: 7702352454/231502001
р/с: 40502810852460100024
Краснодарское отделение № 8619
ПАО Сбербанк, БИК: 040349602
к/с: 30101810100000000602 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Краснодарскому краю
|
|
ПОДРЯДЧИК:
|
________________/_____________/
мп
|
|
__________________/_______________/
мп
|
Приложение №1
к контракту №__________________________
от __________________2017г.
Техническое задание
На выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории нежилого Административного здания, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, 13 (объект)
№ п/п
|
Перечень основных данных и требований
|
Содержание требований
|
1
|
Основание для выполнения изысканий
|
Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае от 25.10.2016г. № 822-р «о закреплении объекта на праве хозведения за ФГУП «Росморпорт»
|
2
|
Заказчик
|
Азово-Черноморский Бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»
|
3
|
Наименование объекта
|
Земельный участок, кадастровый номер 23:47:0305003:3, площадью 2600 кв. м
|
4
|
Местоположение объекта строительства
|
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, 13
|
5
|
Исполнитель работ
|
По результатам закупок по Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
|
6
|
Требования к исполнителю работ
|
6.1. В соответствии со ст.31 №44-ФЗ от 05.04.2013г.
6.2. Действующие свидетельства СРО;
|
7
|
Назначение выполняемых работ
|
В целях получения градостроительного плана земельного участка и дальнейшего проектирования реконструкции.
|
8
|
Особые условия выполнения работ
|
8.1 Застроенная территория, расположенная в центре города;
8.2. Охраняемая территория, требующая специальных пропусков;
8.3. Материалы инженерно-геодезических изысканий подлежат экспертизе инженерных изысканий;
|
9
|
Источник финансирования проектирования и строительства
|
Собственные средства ФГУП «Росморпорт»
|
10
|
Основные показатели объекта
|
Габариты объекта:
10.1.Земельный участок, прямоугольной формы, ориентировочный размер (60,75 х 42.8)м. Участок огражден забором из сборных железобетонных секций и бетонных блоков с монолитными включениями. Высота ограждения переменная от 1,7 до 2м. Рельеф участка спокойный, с общим уклоном в сторону Набережной, ориентировочный перепад высот -1,2м;
10.2. На земельном участке расположены три здания:
- нежилое административное 4-х жтажное, площадь застройки -542,9кв. м, расположенное вдоль ул. Набережной им. Адмирала Серебрякова;
- нежилое здание КПП с навесом, площадь застройки - 32,8 кв.м, расположенное вдоль ул. им. Новороссийских партизан;
- нежилое здание Сарай, площадь застройки – 38.3кв.м, расположенное вдоль ул. им. Новороссийских партизан;
- радиомачта на ж/б фундаменте;
- асфальтобетонное покрытие;
- зеленая зона;
-надземные и подземные инженерные сети.
|
11
|
Требования к составу выполняемых инженерно-геодезических работ
|
11.1 Инженерно-геодезические изыскания необходимо выполнить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
11.2.Инженерно-геодезические изыскания (Топографический план) выполнить в М 1:500 и в М1:1000 с учетом границ красных линий на пересечении улиц Набережная имени адмирала Серебрякова - Новороссийских Партизан и с учетом пяти метровой зоны за пределами ограждения дворовой части территории. Ориентировочно общая площадь территории, подлежащей топосъемке, составит около 4000 кв. м;
11.3 После получения ТЗ исполнителю необходимо подготовить и согласовать с Заказчиком программу инженерно-геодезических изысканий в соответствии с требованиями технического задания заказчика и пп. 4.15; 4.16. и п.5.6 СНиП 11-02-96.
11.4. В составе работ выполнить съемку и обследование надземных и подземных коммуникаций, расположенных и прилегающих к территории, эскизы колодцев. Коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями;
11.5. Выполнить вынос границ территории земельного участка в натуру, привязать и закрепить их временными знаками, передать по Акту Заказчику;
11.6. Передать в установленном порядке отчетные материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий в государственные фонды;
11.7.Составить и передать Заказчику технический отчет и пояснительную записку с необходимыми приложениями в соответствии с требованиями п. 5.6 СНиП 11-02-96;
11.8 Осуществить сопровождение при получении положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;
11.9. При выполнении инженерно-геодезических изысканий соблюдать требования нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и об условиях соблюдения пожарной безопасности (ПТБ-88 и др.);
11.10. Геодезические приборы, используемые для производства инженерно-геодезических изысканий, на основании закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ПР 50.2.002-94 и др.).
|
12
|
Сроки выполнения работ
|
Определяется календарным планом, приложением к договору на проектирование.
|
13
|
Требования о порядке проведения согласований.
|
13.2. Сопровождение при получении положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
13.3.В составе работ выполнить съемку и обследование надземных и подземных коммуникаций, расположенных на территории, эскизы колодцев. Согласовать их с эксплуатирующими организациями;
13.4. Передать в установленном порядке отчетные материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий в государственные фонды;
|
14
|
Состав и содержание результатов инженерно-геодезических изысканий
|
14.1.По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет с пояснительной запиской в соответствии с требованиями п. 5.6 СНиП 11-02-96. В составе технического отчета для подготовки проектной документации дополнительно к п. 5.6 представить следующую документацию по площадке строительства:
14.1.1.Каталог координат и высот пунктов опорной и съемочной геодезической сети, материалы оценки точности построения опорных и съемочных сетей;
14.1.2.Инженерно-топографические планы в цифровом и графическом видах, в масштабах 1:500 и 1:1000, включающие сети подземных коммуникаций с их техническими характеристиками и согласованные с эксплуатирующими организациями;
14.1.3. Эскизы колодцев (камер) и эскизы опор при их детальном обследовании;
14.1.4. Материалы по определению геометрических размеров существующих зданий и сооружений (в соответствии с п. 10 Технического задания);
14.2. Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.
|
15
|
Исходные данные для проектирования, представляемые Заказчиком
|
15.1. Акт передачи территории с указанием границ инженерно-геодезических изысканий:
15.2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.12.2016г. № 23/193/004/2016-1418 на земельный участок
|
16
|
Количество экземпляров документации
|
Все материалы передаются Заказчику:
- на бумажном носителе в сброшюрованном виде после корректировки по замечаниям экспертов - 4 экз.
-на электронном носителе в форматах общедоступных программ – pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, - для документов с текстовым содержанием;
pdf, dwg, dwx, jpeg – для документов с графическим содержанием.
При необходимости, изготовление дополнительных экземпляров оплачивается Заказчиком по себестоимости.
|
Приложение №2
к контракту №__________________________
от __________________2017г.
Смета
на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ пп
|
Перечень выполняемых работ
|
Стоимость работ, руб.
|
Всего без НДС
|
НДС 18%
|
Всего с НДС
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик:
|
|
Подрядчик:
|
|
|
|
|
|
|
