Законодательное регулирование
Скачать 0.58 Mb.
|
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___ р.п. Старожилово «____» _______________ 2010 год Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик» в лице начальника УО и МП Соушева Александра Станиславовича, действующего на основании Положения с одной стороны и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые Стороны, в соответствии с результатами открытого аукциона, протокол №___________ от _________ года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 1.Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке транспортного средства, оборудованного навигационной системой ГЛОНАСС, для перевозки детей для нужд образовательных учреждений Старожиловского муниципального района (в дальнейшем – Товар) по цене, в количестве и по техническим характеристикам согласно спецификации к настоящему муниципальному контракту (приложение №1), являющейся его неотъемлемой частью. 2. Сроки и условия поставки 2.1. Сроки поставки товара: ________________________. 2.2. Поставка товара осуществляется по адресу: ________________________. 2.3. Датой поставки товара считается дата подписания акта приема-передачи товара. 2.4. Поставка осуществляется в полном объеме согласно спецификации. 3. Цена Контракта и порядок расчетов 3.1. Цена Контракта составляет ____ (_________) рублей. 3.2.Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все затраты на страхование товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена Контракта остается фиксированной. 3.3. Расчеты осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Товарополучателем на расчетный счет Поставщика. Предоплата в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта. Оплата в размере 70% от цены муниципального контракта производится по факту поступления товара, по мере поступления денежных средств на основании подписанных сторонами акта о приемке товара в пределах лимита бюджетных ассигнований на 2010 год. Стоимость товара является фиксированной. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Поставщик обязуется: 4.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Контракту. 4.1.2. Поставить транспортное средство в соответствии с техническими характеристиками, в комплектации завода-изготовителя, надлежащего качества в соответствии со спецификацией, Приложение №1. 4.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара в соответствии с гарантийными обязательствами на поставляемый Товар. 4.1.4. При обнаружении некомплектности или производственных дефектов, произвести замену некомплектного или дефектного Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках, при условии, что недостаток носит производственный характер. Срок установления недостатков может быть соразмерно увеличен в случае необходимости использования при выполнении работ материалов и/или запасных частей и/или комплектующих, не имеющихся на складе Поставщика, на срок, когда такие материалы и/или запасные части и/или комплектующие поступят на склад Заказчика. 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Принять транспортное средство в течение двух дней с момента получения от Поставщика уведомления; 4.2.2. Произвести оплату поставляемого транспортного средства на основании представленных Поставщиком документов. 4.2.3. Осмотреть транспортное средство до оформления справки-счета и акта приемки-передачи на предмет соответствия технических характеристик, комплектации и внешнего вида транспортного средства условиям настоящего контракта. 4.2.4. В течение 3 (трех) календарных дней уведомить поставщика об обнаруженных дефектах Товара и совместно с представителем Поставщика составить в 2 (двух) экземплярах Акт о дефектах. 4.2.5. В случае поставки транспортного средства с нарушением условий Контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты поставляемого Товара. 5. Ответственность сторон 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 5.2. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту. 5.3. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине других Сторон. 5.4. Товарополучатель имеет право предъявить Поставщику документально обоснованную претензию в отношении поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки. 5.5. В случае поставки дефектного товара Поставщик обязуется заменить его на товар надлежащего качества в течение __ дней после получения соответствующего уведомления от Товарополучателя. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае неисполнения данного обязательства Поставщик уплачивает Товарополучателю неустойку в размере 2 % стоимости товара. 6. Приемка товара 6.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик обязуется принять Товар по акту приёма-передачи Товара. Поставщик передаёт Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц не позднее 1 (одного) месяца с момента заключения настоящего Контракта, и при условии исполнения Заказчиком обязанности по оплате Товара в полном объёме. 6.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком в момент подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара. 6.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара. 6.4. Поставщик обязуется передать Заказчику два оригинальных комплекта ключей от транспортного средства и следующие документы: - счет-фактуру; - товарно-транспортную накладную; - руководство по эксплуатации; - сервисную книжку; - комплект документов, необходимых для регистрации автомобилей в органах ГИБДД; - документ, подтверждающий страну происхождения товара. 6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приёма-передачи Товара. 7. Гарантийное обслуживание 7.1. Гарантийные обязательства Поставщика указаны в сервисной книжке, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае невыполнения Заказчиком требований сервисной книжки, внесения изменений в показания спидометра. Срок гарантии на транспортное средство составляет _____________________________________________. 7.2. Недостатки, обнаруженные в Товаре, устраняются Поставщиком в срок до 45 (сорока пяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования и Товара для устранения недостатков, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для ремонта запасных частей и комплектующих. Течение указанного срока начинается с даты фактического установления наличия недостатка на оборудовании авторизованной станции сервисного технического обслуживания. 8. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другие Стороны об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9. Разрешение споров 9.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими настоящего Контракта, путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её получения второй стороны. 9.2. Все вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения Поставщика. 9.3. Претензии по гарантийному и техническому обслуживанию Товара предъявляются организации, осуществляющей гарантийное и техническое обслуживание Товара, по месту её нахождения. 10. Особые условия 10.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры Стороны, в двухнедельный срок обязаны письменно известить об этом друг друга. 10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, и подписываются правомочными представителями сторон. 10.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего контракта, по которым не найдено решение, удовлетворяющее обе стороны, разрешаются арбитражным судом в установленном законодательством порядке. 10.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11. Срок действия муниципального контракта. 11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения взятых обязательств, сторонами. 12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение к муниципальному контракту № __ СПЕЦИФИКАЦИЯ Марка (модель) ______________________________________________________________ Производитель_______________________________________________________________ Страна происхождения _______________________________________________________
Приложение 4 к документации об аукционе ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Форма 1 «Форма заявки на участие в аукционе» Бланк организации Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения с Управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области муниципального контракта на ____________________________________________________________. 1. Изучив документацию об аукционе на право заключения указанного контракта, а также законодательство Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд и нормативные правовые акты Рязанской области, регламентирующие порядок проведения торгов в форме аукциона, (наименование участника размещения заказа) в лице (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, или лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку. 2. Сведения об участнике размещения заказа.
3. Сведения о стране происхождения товара:
4. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что в отношении (наименование участника размещения заказа): 1) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) гарантирует достоверность представленной в заявке информации. Участник размещения заказа _________________ _______________ (подпись) (ФИО) МП Форма 2 «Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг» СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ Мы (наименование участника размещения заказа) согласны поставить товар в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке:
Участник размещения заказа _________________ _______________ (подпись) (ФИО) МП Форма 3 «Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе» ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, (наименование участника размещения заказа) для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на (указывается предмет муниципального контракта) по Лоту № __ (указывается предмет муниципального контракта по конкретному Лоту) направляет нижеперечисленные документы.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Законодательное регулирование: Постановлением Минтранса рб от 24. 06. 2004 №23 утверждена Инструкция по заполнению международной... | | Семинар на тему «Основные понятия документационного обеспечения управления. Законодательное и нормативно-методическое регулирование... |
| Шнейдман Л. Законодательное регулирование бухгалтерского учета и аудиторской деятельности №5 | | Шнейдман Л. Законодательное регулирование бухгалтерского учета и аудиторской деятельности №5 |
| «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
| Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе | | «Южно – Российский государственный политехнический университет (нпи) имени М. И. Платова» |
| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области | | Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области |