Документация об аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку
Скачать 0.98 Mb.
|
1.3. Требования, предъявляемые к товару: согласно спецификации (приложение № 3 к аукционной документации). Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара 2.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 290 290 (три миллиона двести девяносто тысяч двести девяносто) рублей, в том числе НДС (18%) 501 909 (пятьсот одна тысяча девятьсот девять) рублей, цена включает в себя транспортные расходы, уплату госпошлин, налоги и другие обязательные платежи. Цена отдельных наименований товара указана в спецификации. 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения количества товаров, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого товара, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке товара Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. 2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 13 настоящего Контракта, на основании счета-фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приемки товара. 2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 5 календарных дней со дня сдачи-приемки поставленного товара. 2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей. Статья 3. Источник финансирования Контракта Настоящий Контракт финансируется за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов (код бюджетной классификации 07021020102870310). Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара 4.1. Место поставки товара: - город Тамбов, улица Серпуховская, 15, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23; - город Тамбов, улица Гастелло, 38, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33; - город Тамбов, улица А. Бебеля, 108, муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 12. Распределение отдельных наименований товаров по адресам поставки определяется с представителем Заказчика в процессе исполнения Контракта. 4.2. Сроки поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. 4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом сдачи-приемки товара (без претензий). 4.4. Условия поставки товара: товар доставляется транспортом Поставщика в упаковке производителя. Статья 5. Обязательства Сторон 5.1. Обязательства Поставщика: - поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом; - поставить товар надлежащего качества; - предоставить Заказчику документы (их копии), подтверждающие качество (потребительские свойства) товара; - одновременно с поставленным товаром передать Заказчику инструкции по эксплуатации, технические паспорта и (или) иные документы по согласованию Сторон; - при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов, как при приемке товара, так и в течение гарантийного срока, и (или) допоставку товара в течение 10 календарных дней после получения письменного требования Заказчика. 5.2. Обязательства Заказчика: принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Статья 6. Качество товара и порядок приемки 6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в спецификации. 6.2. Поставщик подтверждает соответствие поставляемого товара установленным в настоящем Контракте требованиям и потребностям Заказчика паспортом качества и (или) иными документами. 6.3. Гарантийный срок: согласно спецификации. 6.4. В случае, если поставленный товар не мог использоваться Заказчиком из-за выявленных в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться, при условии письменного извещения Поставщика о недостатках товара в срок 15 календарных дней. 6.5. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. 6.6. При получении товара от Поставщика Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами, другими правовыми актами, настоящим Контрактом. 6.7. Приемка товара Заказчиком осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании товарной накладной: а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6; б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 6.8. Приемка товара оформляется актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара. Риск порчи товара при транспортировке несет Поставщик. 6.9. В случаях обнаружения Заказчиком недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, а также требованиям по номенклатуре Заказчик составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в двух экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара. 6.10. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным. 6.11. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям Контракта в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в номенклатуре (ассортименте), предусмотренном для периода недопоставки, в течение 15 дней. Одно наименование товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком. 6.12. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику недопоставкой или ненадлежащим качеством товара. Обоснованные претензии по качеству и/или количеству товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки товара, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению. 6.13. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Заказчику стоимость указанного товара. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме случая нарушения сроков поставки, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,5 % от стоимости товара. Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы). 8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта Исполнение настоящего Контракта не обеспечивается. Статья 10. Прочие условия 10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон. 10.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 3 день после отправления письма по почте. 10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При этом, существенным нарушением Контракта является: - недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара; - поставка товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Контракта (при установлении требования к ассортименту); - поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; - просрочка поставки товара более, чем на 10 дней. 10.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Поставщика. Статья 11. Разрешение споров и разногласий Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области. Статья 12. Вступление Контракта в силу 12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 12.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков. Статья 13. Контрактная документация Протокол __________________ от «__»___________г. № _________. 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Директор муниципального учреждения Руководитель_______________ «Инвестиционно-строительный центр (Ф.И.О., должность) города Тамбова «Инвестор» ______________ Суриков Ю.М. ___________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Приложение № 2 к документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для строительства котельных для теплоснабжения зданий муниципальных учреждений ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______ на поставку оборудования для строительства котельной для теплоснабжения здания муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 33 «Клубничка» г. Тамбов от «___» _________ 200__ г. Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов - муниципальным учреждением «Инвестиционно - строительный центр города Тамбова «Инвестор», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сурикова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, (полное наименование продавца) именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании __________________________________, (наименование документа и его реквизиты) с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам открытого аукциона (протокол _________ №____ от _____). Статья 1. Предмет Контракта |
Похожие:
 | Iii. Образцы форм и документов для заполнения 25 участниками размещения заказа | | Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) |
| Поставка вычислительной и оргтехники для нужд хти – филиала сфу (далее по тексту – товар) | | Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнин-ского муниципального... |
| Зам главы по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и инвестициям администрации Балахнин-ского муниципального... | | «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения п. Восточный» в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры... |
| Iii. Образцы форм и документов для заполнения 24 участниками размещения заказа | | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением... |
| Подрядчика (Генерального подрядчика) на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту парадного входа с устройством... | | Российской Федерации от 10. 09. 2009 г. №722 Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный... |