Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: п. Лесной, ул. Почтовая №10 Заказчик: Товарищество собственников жилья «Десятка»

Утверждаю

Председатель ТСЖ «Десятка»

____________С.М. Савицкая

11.06.2013г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: п. Лесной, ул. Почтовая № 10
Заказчик:

Товарищество собственников жилья «Десятка»
Организатор конкурса:

Товарищество собственников жилья «Десятка»

п. Лесной

2013 год





СОДЕРЖАНИЕ
Часть I Конкурсная документация

Раздел 1.1. Общие условия проведения открытого конкурса
Раздел 1.2. Образцы форм и документов для заполнения претендентами
Приложение 1 Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
Приложение 2 Опись входящих в состав заявки документов
Приложение 3 Доверенность
Приложение 4 Сведения о составе и квалификации специалистов
Часть II Техническая часть конкурсной документации
Часть III Проект договора подряда

Часть I Конкурсная документация

Раздел 1.1. Общие условия проведения открытого конкурса

1. 
   Общие положения
   

1. 
   Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Лесной, ул. Почтовая, 10. Ремонт внутридомовых инженерных систем (ремонт сетей теплоснабжения, ремонт сетей холодного водоснабжения, ремонт систем канализации), ремонт крыши, утепление торцовых стен.
   

1.2.Заказчиком является: Товарищество собственников жилья «Десятка».

1.3 Организатором конкурса является: Товарищество собственников жилья «Десятка».

1.4.Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2180382 (два миллиона сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля.

1.5.Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Камчатский край, п . Лесной, ул. Чапаева дом 8, часы работы с 9.00^{0 –} 17.30, обед с 13.00-14.00.

1.6.Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут «24» июня 2013 года по адресу: Камчатский край, п. Лесной, ул. Чапаева дом 8.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте Правительства Камчатского края www.kamchatka.gov.ru., а так же в газете «Шанс» г. Елизово не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9.В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 65411,46 рублей (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

БИК 043002711; кор/сч 30101810300000000711; расч/сч 40703810507230002605 в ОАО «Камчаткомагропромбанк» г. Петропавловск-Камчатский

1.10.Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Правительства Камчатского края www.kamchatka.gov.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:

Тараканова Галина Ивановна, тел/факс 8 (41531) 31 1 03

Электронная почта: tarakanovagalina53@rambler.ru
Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

1. 
   деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
   
2. 
   у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
   
3. 
   участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
   

4. 
   отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
   
5. 
   В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
   

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

1. 
   опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;
   
2. 
   документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;
   
3. 
   документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
   
4. 
   документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;
   
5. 
   копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);
   
6. 
   организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
   
7. 
   нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
   
8. 
   нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
   
9. 
   нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
   
10. 
    оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
    
11. 
    справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
    
12. 
    копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
    
1. 
   Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
   
2. 
   Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
   
3. 
   Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
   
4. 
   Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
   
5. 
   Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
   
6. 
   Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
   

4. 
   Обеспечение конкурсной заявки
   
   1. 
      Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.
      
   2. 
      Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
      
      1. 
         участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
         
      2. 
         участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
         
      3. 
         участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
         
   3. 
      Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
      
      1. 
         участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
         
      2. 
         победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
         
      3. 
         участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
         
      4. 
         участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
         

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим четырем критериям:

1. 
   cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 40;
   
2. 
   гарантийный срок на выполненные работы: максимальное количество баллов -20;
   
3. 
   цена договора: максимальное количество баллов - 20;
   
4. 
   квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.
   

2. 
   Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:
   

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям – 100.

4. 
   Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
   

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «срок выполнения работ», «гарантийный срок на выполненные работы» и «цена договора»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «срок выполнения работ», «гарантийный срок на выполненные работы» и «цена договора» в соответствии с таблицами 1, 2,3.

В табл. 1, 2 и 3 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

					Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
№	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения работ	40	1	40
			2	35
			3	30
			4	25
			5	20
			6	15
			7	10
			8	5
			9 и более	0

					Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Гарантийный срок на выполненные работы»
№	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Гарантийный срок на выполненные работы	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и более	0

Таблица 3 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
№	Критерий	Максимальное кол-во баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое кол-во баллов
	Цена договора	20	1	20
			2	18
			3	16
			4	14
			5	12
			6	10
			7	8
			8	6
			9	4
			10	2
			11 и более	0

3. 
   Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 4.
   

В таблице 4 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

							Таблица 4
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
№	Критерий		Максималь-ное кол-во баллов		Подкритерии	Показатель подкритерия (ед)		Количество штрафных баллов
	Квалифи-кация		20		Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)	2 и более		0
						1		5
						0		10
					Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет		0
						2 и более с опытом работы более 5 лет		5
						в остальных случаях		10
					Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0		0
						1		5
						2 и более		10
					Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0		0
						1		5
						2 и более		10
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

3. 
   Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по четырем критериям.
   
4. 
   Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «срок выполнения работ», затем по критерию «гарантийный срок на выполненные работы» и, в случае необходимости - критериям «цена договора» и «квалификация участников» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
   

Раздел 1.2. Образцы форм и документов для заполнения претендентами

Приложение 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

2. 
   Электронный адрес участника ___________________________________
   
3. 
   Участник _______________________________ плательщиком налога на
   

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

добавленную стоимость.

4. 
   Участник ____________________________выданное саморегулируемой
   

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5. 
   Право на льготы
   
   1. 
      Участник является_____________________________________________
      

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование	Единица измерения	Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год	человек
Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость	рублей
Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год	рублей

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли
	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ

9. 
   Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
   

   № п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
   1	Опыт работы, в том числе:	шт.
   	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
   	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
   2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
   	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
   	- с опытом работы более 5 лет
   3	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
   4	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

10. 
    Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________________________________________________________________________________________________________ рублей,
    

______________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

9. 
   Обеспечение заявки просим возвратить на счет ________________________________________________________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)
   
10. 
    Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Опись

входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ___________________________

Дата выдачи_________________________________
Настоящей доверенностью ____________________________________

(наименование участника)

в лице __________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании _________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает __________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.
Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1
2
3

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:
__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. 
   Копия паспорта в количестве ____ шт.
   
2. 
   Копия диплома в количестве ____ шт.
   
3. 
   Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.
   

Должность, подпись уполномоченного лица, печать