Договор № ____
на поставку товарной бетонной смеси.
г. Нижний Новгород «____» ____________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-Комплект», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Батанова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Термины и определения.
Товарная бетонная смесь (Продукция, Товар, Товарный бетон) – любая из марок бетонной смеси готовой к употреблению, указанных в Приложении № 1,2 к настоящему Договору, поставляемая Заказчику в рамках действующего Договора.
Представитель Поставщика – любое должностное лицо, действующее на основании доверенности и сопровождающее каждую поставку Продукции Заказчику и совершающее все действия, указанные в настоящем Договоре.
Партия Продукции – продукция, поставленная на объект доставки в количестве, указанном в заявке Заказчика.
2. Предмет Договора.
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять Товарно-бетонную смесь и оплатить по ценам на поставляемую продукцию, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Наименование, ассортимент, количество (в куб. метрах), сроки и способ поставки, реквизиты грузополучателя Товарной бетонной смеси определяются сторонами дополнительно и указываются Заказчиком в Заявке.
3. Качество поставляемой продукции. Срок и порядок поставки.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим стандартам и требованиям, определенным в Технических условиях (Приложении № 1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию, указанную в п.1.1 в количестве, определенном условиями настоящего Договора а также Заявкой.
В случае одновременной поставки продукции от нескольких Поставщиков Заказчик несет ответственность за совместимость поставляемой товарной бетонной смеси.
Ежедневные объемы поставки, необходимые и требуемые для стройплощадки, не являются постоянными и варьируются, в том числе значительно, в зависимости от потребностей стройки и хода выполнения работ, а также в соответствии с потребностями Заказчика.
Перед каждой поставкой бетонной смеси на объект, не позднее 14 часов дня, предшествующего дню фактической поставки, Заказчик обязан передать (подтвердить) заявку поддерживая связь с отделом продаж по телефонам: +78314139388, +79200240101, а также по электронной почте 4155657@mail.ru.
Датой поставки Товарной бетонной смеси считается дата подписания Заказчиком товарной накладной на Партию продукции. В строке товарной накладной "Принял" записывается должность, фамилия, имя и отчество материально-ответственного лица, принявшего груз, подписью которого в той же строке и штампом Заказчика - грузополучателя удостоверяется прием груза. В строке «Сдал» водитель своей подписью удостоверяет сдачу груза грузополучателю.
Доставка осуществляется автобетоносмесителями с объемом смесительного барабана от 7 м3 до 12 м3, в зависимости от потребности Заказчика.
Допустимое время разгрузки автобетоносмесителя на строительном объекте Заказчика составляет 45 минут на автобетоносмеситель. Время нахождения автобетоносмесителя на строительной площадке указывается в товарной накладной.
4. Расценки.
Все указанные в Приложении №2 расценки включают НДС в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, цены, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, включают в себя расходы, возникающие в связи с:
дополнительными затратами в связи со сверхурочной работой, работой в ночное время и в праздничные и выходные дни;
получением и предоставлением всех сертификатов, необходимость получения которых установлена действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
приобретением добавок, необходимых для укладки бетонной смеси при помощи бетононасосов.
5. Обязанности Сторон
Обязанности Заказчика:
Ежедневное подтверждение по телефонам: +78314139388, +79200240101, и электронной почте 4155657@mail.ru плана поставки товарной бетонной смеси, указанное в Заявке до 14 часов дня, предшествующего дню поставке;
Обеспечение путей подъездов (выездов) на территорию Заказчика в целях разгрузки товарной бетонной смеси, выезда с площадки Заказчика, а также безопасного передвижения и маневрирования автобетоносмесителей к месту разгрузки (выезда с площадки);
Возмещение имущественного ущерба, причиненного автотранспортным организациям и (или) Поставщику по вине Заказчика (Грузополучателя) в случаях аварий и повреждений транспортных средств на территории Заказчика (Грузополучателя). Возмещение имущественного ущерба производится Поставщику на основании Акта о причинении ущерба, подписанного уполномоченными представителями Заказчика (Грузополучателя) и Поставщика (Грузоперевозчика) или соответствующего акта государственных правоохранительных органов;
Предоставление воды с необходимым напором для осуществления мойки колес автотранспорта и барабана автобетоносмесителя и предоставление места для слива использованной воды из барабана автобетоносмесителя;
Ночное освещение на площадке Заказчика путей подъездов к местам разгрузки, мойки колес, слива использованной воды, выезда;
Назначение лиц, ответственных за получение транспортировочных документов, документов качества и координирование работ по разгрузке товарной бетонной смеси. Распоряжения лиц, ответственных за приемку товарной бетонной смеси возникающие в связи и в ходе приемки подлежат неукоснительному выполнению водителями Поставщика.
Обязанности Поставщика:
Поставка Товарной бетонной смеси в соответствии с Заявкой;
Обеспечение исполнения распоряжений лица, ответственного за приемку Товарной бетонной смеси, данных Поставщику в ходе приемки Товарной бетонной смеси. Распоряжения, которые невозможно выполнить на месте разгрузки Товарной бетонной смеси передаются в центральную диспетчерскую Поставщика по телефонам: +78314139388, +79200240101.
6. Порядок приема Продукции
Заявка, направленная Поставщику по телефону, либо электронной почтой за день до поставки, является обязательной для Заказчика во всех случаях, а для Поставщика - при поступлении оплаты за товарную бетонную смесь на счет Поставщика. Непременным условием приема продукции является соблюдение требований качества, изложенных в п.3.1 настоящего Договора. Каждый груз должен быть принят представителем Заказчика.
Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями для определения качества продукции предусмотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке продукции по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этой продукции в установленном порядке. Все образцы (пробы), отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки и наименования Поставщика.
В случае, если при приеме поставленной товарной бетонной смеси Заказчик обнаружит, что указанный товар не соответствует Техническим условиям (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе не принять поставленный товар. При этом Заказчик составляет об этом акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываемый полномочными представителями Сторон в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик обязан обеспечить хранение Партии продукции ненадлежащего качества в условиях предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой аналогичной продукцией. Поставщик, при отсутствии у него возражений, в течение разумного срока, указанного в акте, заменяет Партию продукции на Товарную бетонную смесь надлежащего качества в количестве, согласно имеющейся Заявке.
В случае, если Заказчик имеет претензии к Поставщику по качеству и (или) количеству Партии продукции и нарушил порядок ее принятия, то Заказчик лишается права на предъявление претензии по качеству и (или) количеству поставленной продукции.
7. Цена и порядок оплаты.
Стоимость 1 кубического метра Товарной бетонной смеси определяется Сторонами и указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору. Сумма договора не является заранее оговоренной и определяется путем суммирования цен отдельных поставок в соответствии со спецификациями.
В стоимость Товарной бетонной смеси не включены связанные с поставкой транспортные расходы, если иное не согласовано сторонами в Приложении № 2.
Настоящий договор является сдельным по объему (единицей измерения Товарной бетонной смеси является один куб. м.) и цена партии определяется, исходя из стоимости 1 кубического метра товарной бетонной смеси и Объема заказанной партии (куб.м.).
Оплата Товарной бетонной смеси производится Заказчиком в размере 100% предоплаты по выставленным Поставщиком счетам, в соответствии с расценками, действующими на дату поставки Товарной бетонной смеси, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, либо перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика за Заказчика Третьим лицом.
При перечислении денежных средств за Заказчика Третьим лицом, Заказчик должен обеспечить направление Поставщику пояснительного письма и корректность заполнения третьим лицом платежного документа, в назначении платежа которого должно быть указано: «Оплата по договору поставки товарной бетонной смеси № ____ от «___» ____________ 20__ г. за Товарную бетонную смесь за (указать наименование компании, за которую произведен платеж) по договору (указать Номер и дату договора, на основании которого Третье лицо оплачивает расходы за Заказчика)».
Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии корректного оформления платежного поручения в разделе "Назначение платежа", позволяющего бесспорно отнести платеж к платежу за конкретного Заказчика и за определенную Партию продукции. В случае некорректного оформления Заказчиком (Третьим лицом) Платежного поручения моментом оплаты считается дата предоставления Поставщику соответствующих оправдательных (пояснительных) писем, определяемая на основании почтового штемпеля либо отметкой организации о дате поступления письма.
При перечислении денежных средств Заказчик обязан указывать в расчетных документах следующие реквизиты: номер и дату договора, дату дополнительного соглашения (если цена менялась), номер и дату счета, по которой производится оплата. В случае не указания данных реквизитов, Поставщик оставляет за собой право зачислить перечисленные денежные средства в счет ранее отгруженной продукции по ранее поставленной продукции или выставленным счетам.
По окончании месяца Поставщик составляет акт сверки взаиморасчетов с Заказчиком по произведенным поставкам Товарной бетонной смеси и произведенным оплатам. Указанный акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими Сторонами.
Поставщик предоставляет Заказчику акт с приложением всех необходимых документов, а именно (универсальные передаточные документы (УПД), акты об оказании услуг по перевозке, товарные накладные (форма № ТОРГ-12), счета-фактуры). В течении пяти календарных дней после получения указанных, в настоящем пункте договора документов, Заказчик обязан возвратить Поставщику по одному экземпляру универсальных передаточных документов (УПД), товарных накладных (форма № ТОРГ-12) и актов об оказании услуг по перевозке, оформленных со стороны Заказчика. В случае не получения или не возврата вышеперечисленных документов при отсутствии письменных, мотивированных возражений от их подписания в вышеназванные сроки, товар считается принятым, а услуги оказанными.
Расценки, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору, являются фиксированными и неизменными на период поставки, за исключением следующих случаев: изменение отпускных стоимостных показателей на сырье и продукцию предприятий естественных монополий РФ, прямо или косвенно влияющих на стоимость производства Товарной бетонной смеси, установленных нормативно-правовыми документами.
При возникновении у Поставщика необходимости пересмотреть цены на поставляемый товар, Поставщик обязан предварительно уведомить об этом Заказчика в течение 5 дней путем направления Заказчику Дополнительного соглашения с указанием даты начала действия новых расценок. В случае направления Заказчику Дополнительного соглашения срок действия ранее действовавших расценок прекращается со дня, в который установлены новые расценки. Заказчик по результатам рассмотрения Дополнительного соглашения обязан подписать его, и экземпляр дополнительного соглашения Поставщика направить Поставщику. В случае отказа от изменения расценок на Продукцию Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением Поставщика за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Отсутствие ответа Заказчика на предложение об изменении расценок на Продукцию в течение одного месяца со дня направления Дополнительного соглашения об изменении расценок на продукцию считается принятием Заказчиком новых условий о стоимости (цене) Товарной бетонной смеси.
В случае, если Заказчик предварительно не оплатил партию продукции, а Поставщик надлежащим образом поставил Заказчику указанную партию, Заказчик обязан уплатить Поставщику в течении 1-го дня после поставки, всю сумму задолженности за поставленную партию, в случаи просрочки более 1-го дня на Заказчика ложится ответственность по оплате штрафа в размере, определяемом п. 11.3 настоящего договора.
В исключительном случае, если Заказчику требуется товарная бетонная смесь в объеме большем, чем было предусмотрено в его предварительной заявке, уже предварительно оплаченной им, Заказчик может направить дополнительную заявку с просьбой поставить дополнительное количество товарной бетонной смеси без предварительной оплаты (в кредит). Указанная дополнительная заявка должна содержать: наименование, марку (марки) товарной бетонной смеси (любая из указанных в Приложении № 2); количество продукции (в куб. метрах); срок оплаты поставленной продукции. Указанная дополнительная заявка направляется Заказчиком Поставщику наручно, либо по электронной почте 4155657@mail.ru, и должна быть подписана Генеральным или Исполнительным директором Заказчика либо начальником строительного участка и скреплена круглой печатью организации. Поставщик вправе отказаться от указанной дополнительной заявки (т.е. от предоставления товара в кредит).
8. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны имеют право на приостановку исполнения своих обязательств при возникновении форс-мажорных обстоятельств, перечень которых установлен Российским законодательством. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств в порядке и на условиях, установленных ГК РФ, в т.ч. непредусмотренные в ГК РФ (неправомерные действия 3-х лиц).
9. Конфиденциальность.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими или ставшей известной им в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст и условия настоящего Договора и всех приложений к нему, а также на любую иную информацию, к которой Стороны получили доступ в ходе исполнения настоящего Договора.
10. Расторжение Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон, при этом Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении Договора за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае расторжения Договора Поставщику будут оплачены по установленным расценкам только те поставки, которые уже были фактически произведены им.
11. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
При несовпадении наименования Поставщика (Грузоотправителя) и Заказчика (Грузополучателя) в документах, оформляемых в связи с исполнением настоящего Договора ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по передаче (поставке) и получению продукции несут соответственно Поставщик и Заказчик.
Если договором предусмотрена предоплата, срок отгрузки может быть увеличен до получения обусловленной суммы, без применения санкций в отношении Поставщика.
В случае, если Заказчик не исполняет обязательство по оплате поставленной продукции в оговоренные сроки, то Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 1 % стоимости поставленной партии продукции за каждый день просрочки, начиная со дня поставки до даты полного исполнения обязательства по оплате.
В случае просрочки платежей со стороны Заказчика за партию продукции, Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору, до полной оплаты Заказчиком задолженности.
Заказчик несет ответственность за достоверность заявленных отгрузочных реквизитов грузополучателей и компенсирует документально подтвержденные убытки, связанные с неточностями в указанных реквизитах.
Стороны постараются урегулировать все разногласия и спорные вопросы по настоящему Договору путем переговоров.
В случае, если Стороны не смогли достигнуть договоренности по разногласиям по настоящему Договору, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области.
Решения арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих Сторон.
12. Срок действия договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
13. Прочие условия.
При заключении настоящего договора Заказчик обязуется предоставить Поставщику следующие документы:
Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Индивидуального предпринимателя (либо копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
Копии документов, подтверждающие полномочия действующего руководителя юридического лица;
Доверенность на лицо, уполномоченное на заключение и подписание настоящего договора;
Устав организации (за исключением ИП);
Доверенности лиц, уполномоченных подписывать товаросопроводительные документы;
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой выдачи не позднее 30 дней до даты заключения договора;
Карточку основных сведений юридического лица, индивидуального предпринимателя;
Копии документов, подтверждающих местонахождение юридического лица (документы, удостоверяющие право собственности на помещение, заявленное в качестве юридического адреса при регистрации либо договор аренды с собственником указанного помещения);
Копии документов, подтверждающих факт оплаты аренды (только для договоров аренды).
Все дополнения и изменения Настоящего Договора действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон.
Все дополнения и изменения (дополнительные соглашения, подготавливаемые в рамках данного договора) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае, если приложение, дополнительное соглашение к настоящему Договору содержат иные условия, чем указаны в настоящем Договоре, стороны руководствуются в этой части условиями дополнительного соглашения.
О произошедших изменениях почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны известить друг друга о произошедших изменениях в трехдневный срок с даты соответствующих изменений.
Стороны при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора могут пользоваться факсимильной связью и все документы, переданные по факсу, признаются сторонами.
Нижеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Технические условия;
Приложения №2 – Список единичных расценок на Продукцию;
14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Поставщик:
ООО «Бетон-Комплект»
Юр. Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 3, оф. 50
ИНН 5259120985, КПП 525901001, ОГРН 1155259005395
Р/с № 40702810814270000407 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО, Корр.счёт: 30101810845250000999
-
|
|
|
|
|
|
|
Должность
|
|
Подпись
|
|
/Фамилия И.О./
|
М.П.
Заказчик:
ООО «_________________________»
Юр. Адрес: _________________________________________________________________
ИНН ________________, КПП _______________, ОГРН ________________________,
Р/с _______________________________ в _________________________________________
БИК _____________________, к/с ______________________________
-
|
|
|
|
|
|
|
Должность
|
|
Подпись
|
|
/Фамилия И.О./
|
М.П.
Приложение №1
К договору № ___
от «___» ___________ 20___ г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Бетонные смеси тяжелого бетона (далее – бетонные смеси)
1. Общие требования.
Строительные материалы, применяемые для изготовления бетонных смесей, должны соответствовать действующим на территории РФ ГОСТ, СН и П.
Все бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010.
Нерудные и инертные материалы, пластифицирующие добавки, используемые для изготовления бетонной смеси должны иметь документы установленного образца, подтверждающие их качество: (Сертификат соответствия, Гигиенический сертификат).
Щебень для изготовления бетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» и проходить обязательный контроль на радиоактивность.
Щебень гравийный фракции 5-20 мм применяемый в качестве заполнителя для бетонной смеси должен соответствовать требованиям ГОСТ 8268-93 «Гравий для строительных работ. Технические условия».
Песок, применяемый для изготовления бетонной смеси, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-85 «Песок для строительных работ. Технические условия».
Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».
На поставляемую бетонную смесь Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы:
Документ о качестве на бетонную смесь – на каждую партию поставляемой бетонной смеси;
Сертификат соответствия.
2. Транспортировка готовой бетонной смеси.
Бетонные смеси должны доставляться автобетоносмесителями.
Применяемый способ транспортирования должен исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушение однородности, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей.
3. Порядок доставки готовой бетонной смеси.
Средняя скорость движения транспортного средства, груженного бетонной смесью составляет 30 км/час.
Транспортные средства доставки (автобетоносмесители) должны быть обеспечены средствами мобильной "связи".
Диспетчерская служба Поставщика обязана надлежащим образом соблюдать согласованный График (заявки) поставки бетонной смеси на строительную площадку Заказчика.
4. Порядок прием готовой смеси.
Прием готовой бетонной смеси, поставляемой Заказчику, производится должностными лицами органа технического контроля в соответствии с действующими на дату приемки стандартами - ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний».
5. Порядок приема бетонной смеси на месте укладки.
Объем бетонной смеси определенный при погрузке, должен отличаться от объема бетонной смеси, определенного в конструкции, на коэффициент уплотнения смеси при ее транспортировании к месту укладки. Согласно действующего ГОСТ 7473-2010 коэффициент уплотнения бетонной смеси должен быть равным 0,97-0,98 – для марок по удобоукладываемостиП1-П4.
Отбор проб бетонной смеси для проведения мероприятий по входному контролю качества (объем поставки, измерение величины осадки конуса) производится с каждого автобетоносмесителя.
Проверка качества бетонной смеси оценивается на основании:
Практического измерения параметров (П4) – осадка конуса: 16-20 см. Удобоукладываемость бетонной смеси определяется не позже чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.
Отбора щебеночного заполнителя и практического его измерения на предмет определения соответствия фактических параметров, параметрам заданным для нижеуказанных бетонных смесей.
Отбор проб бетонной смеси для последующих испытаний независимой экспертизой на прочность и водонепроницаемость в проектном возрасте. Отбор проб и испытания бетонной смеси должны проводиться в строгом соответствии с ГОСТами, действующими на территории РФ.
6. Организация технической мойки автобетоносмесителя.
По окончании приема и укладки поставленной бетонной смеси автобетоносмеситель перед выпуском на маршрут проходит через техническую мойку, оборудованную на строительной площадке.
Время, отведенное для приема одного автобетоносмесителя на месте укладки бетонной смеси, является критичным для Поставщика, согласованно с ним и не должно превышать времени, согласно пункта 3.9 настоящего Договора.
7. Требования по оформлению документов.
Документы, необходимые для выполнения настоящего договора, должны оформляться Заказчиком и Поставщиком надлежащим образом и в строгом соответствии с ГОСТ, СН и П, и другими документами действующими на территории Российской Федерации.
8. Заключительные положения.
Настоящее приложение согласовано и составлено на 2 (двух) листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Поставщик: ООО «Бетон-Комплект»
__________________________/_____________/
|
Заказчик: ООО «___________________________»
__________________________ /_______________/
| |
