Статья Предмет Контракта
Скачать 289.58 Kb.
|
| Примерные условия государственного (муниципального) контракта № _________________ на проведение энергетического обследования и подготовку документации для последующего заключения энергосервисных контрактов г. ____________ от «___» ________20___ г. ___________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________________________________________ с одной стороны, и _______________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации путем проведения открытого конкурса (протокол №_____________ от ______________), заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт, далее – «Контракт», о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести энергетическое обследование и подготовку документации для последующего заключения энергосервисных контрактов на объектах (в учреждениях), указанных в Приложении 2, в объеме, установленном в Техническом задании на проведение энергетического обследования и подготовку документации для последующего заключения энергосервисных контрактов (Приложение 1 к Контракту) (далее - «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет ____________ (__________________) руб., в т.ч. НДС 18% - __________ руб. (далее – «Цена Контракта»). 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта. 2.5. Заказчик выплату авансового платежа Исполнителю не производит. 2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Контрактом, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме приложения 2 к Контракту, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Контракта. 2.7. Оплата услуг Исполнителя по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя, указанный в ст.12 Контракта (далее «Расчетный счет Исполнителя). 2.8. Обязательства Заказчика по оплате услуг по Контракту считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 12 Контракта. 2.9. Источником финансирования услуг по Контракту являются средства ______________________________________________________. Статья 3. Сроки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту 3.1. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту с даты заключения Контракта до «___» ________ 2012 года включительно. 3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке. Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 4.1. Место выполнения обязательств по Контракту – __________________________. 4.2. Условия и требования к объему оказываемых услуг установлены в Техническом задании. 4.3. Не позднее срока, установленного п.3.1. Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием (п.12), и Акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный по форме согласно приложению 2 к Контракту, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах с приложением документов, подтверждающих объем оказанных услуг. 4.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг, или запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 4.5. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. 4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.4 Контракта. 4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием. 5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг. 5.1.4. Осуществлять контроль за объемом, порядком и сроками оказания услуг. 5.1.5. Ссылаться на недостатки оказания услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета. 5.1.6. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности представления Исполнителем отчетных документов. 5.1.7. Полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по Контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя (в случае уменьшения Заказчику лимитов бюджетных обязательств по Контракту). 5.1.8. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Контрактом. 5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости корректировки сроков оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту. 5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта. 5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта. 5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта. 5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена. 5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту: 5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения. 5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки, не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения. 5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости в оказанных Исполнителем услуг Техническому заданию и Акту сдачи-приемки оказанных услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг. 5.3. Исполнитель вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.4 Контракта. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 2.6 Контракта. 5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей (юридических и физических лиц), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг по Контракту. 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Контракта. 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ и оказании услуг в соответствии с условиями Контракта. 5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту. 5.4. Исполнитель обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта. 5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг, своими силами и за свой счет. 5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания услуг. 5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в ст.12 Контракта. 5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. 5.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 5.4.8. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками. 5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта: 5.5.1.В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту. 5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам. 5.6. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта и Техническом задании. |
Похожие:
 | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 |  | |
| Генерального подрядчика; 3 – название и реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение... | | Тпр-001-00028, п 2 «Нефтепровод Усть-Балык-Нижневартовск 64-86,1км (основная нитка протяженность 22,1 км, Ду-1020). Замена трубы... |
| «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной... | | Порядок одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта: теория и практика |
| Российской Федерации и города Москвы, на основании п. 4 (п. 5) ч. 1 ст. 93 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров,... | | ... |
| Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский... | | Владельцев транспортных средств для обеспечения государственных нужд иркутской области |