Извещение о проведении запроса котировок №8
Скачать 393.63 Kb.
|
1 2
Общая цена контракта: Место, условия и сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ: Указание сведений о включенных (не включенных) в стоимость расходах: Сроки условия оплаты: Гарантия: Качество выполняемых работ: Мы, обязуемся в случае признания нас победителем настоящего запроса котировок осуществить выполнение вышеуказанных работ, самостоятельно обеспечить всеми необходимыми для выполнения работ материалами и оборудованием и завершить работы в срок установленный в проекте муниципального контракта (Ф.И.О. руководителя) Подпись М.П. Примечание: Данная форма заполняется по всем пунктам и должна содержать сведения о х характеристиках и объемах выполняемых работ, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика, указанным в техническом задании настоящего запроса котировок. Приложение №2 к запросу котировок цен №8 от 26.07.2010г. Техническое задание На выполнение капитального ремонта в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40» Предмет контракта: выполнение капитального ремонта в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40» Место, срок и условия выполнения работ Место выполнения работ – Зал селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ Срок выполнения работ: в течение 7 дней со дня подписания контракта Условия выполнения работ: наличие у участника размещения заказа свидетельства СРО о допуске к видам работ, являющихся предметом запроса котировок Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ Источник финансирования – бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы в следующем порядке: 100% цены контракта в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) С письменного разрешения Заказчика допускается привлечение субподрядчиков для выполнения работ. Требования к безопасности выполняемых работ Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения Работ. Требования к качеству материалов и выполняемых работ Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены другой стороне за 5 (пять) дней до начала выполнения Работ. Подрядчик должен обеспечить: - выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной локально-сметной документацией и строительными нормами и правилами; - качество выполнения всех Работ в соответствии с локально-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока за счет собственных средств; - возмещение ущерба за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику, во время выполнения Работ; - возврат строительных материалов, запасных частей, получаемых от разборки старых конструкций, принадлежащих Заказчику, подлежащих возврату на основании акта; Формы отчетов о ходе работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ Контроль и приемка выполненных работ будет осуществляться Заказчиком. Сдача выполненных Работ оформляется актом приемки Работ (форма КС-2), По окончании работ подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о выполненных Работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ. Ведомость объёмов работ:
Приложение №3 к запросу котировок цен №7 от 24.06.2010г. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА г.Октябрьский «____»________2010 года Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Молчанова С.А., действующего на основании Устава городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, с одной стороны и _______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_______г. №___ по итогам проведения запроса котировок цен №8 от 26.07.2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту «контракт») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Контрактом цену. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Начало выполнения работ в течение 2 дней со дня даты заключения настоящего Контракта и должны быть завершены не позднее 20.08.2010г. 2.2. Подрядчик вправе досрочно завершить работы, известив об этом заказчика за два рабочих дня до завершения производства работ. 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Работа, предусмотренная п. 1.1 настоящего Контракта выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет Подрядчик. 3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 3.4. Качество строительных работ предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта должно соответствовать строительным нормам и правилам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяемые в ходе исполнения настоящего Контракта строительные материалы, используемое строительное оборудование должны отвечать требованиям СНиПов, СанПиНов, ГОСТов, ТУ и другим нормативных документов, утвержденных и рекомендованных к применению Росстроем РФ. 3.5. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, техническим заданием, с соблюдением технологии и безопасности производства ремонтных работ. 3.6. На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика Заказчик самостоятельно в одностороннем порядке составляет Акт и направляет его Подрядчику. 3.7. Смета на выполнение работ согласно условиям настоящего Контракта составляется Подрядчиком. 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена работ по Контракту составляет ___________ (_____________________) руб., ____ коп. и определяется Локальным сметным расчетом на выполнение работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2). Источник финансирования: Бюджет городского округа город Октябрьский РБ 4.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. 4.3. Оплата работ по Контракту производится в следующем порядке: 100% цены контракта в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ. 4.4. Форма оплаты: безналичная. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и техническим заданием, и сдать работы Заказчику в установленный срок, в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 5.1.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проведении, приемке Работ и в течение гарантийного срока. 5.1.3. Отключать существующие инженерные системы, сети или отдельные их участки только по предварительному согласованию с Заказчиком. Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и, при необходимости, организовать наблюдение для обеспечения защиты объекта, безопасности и/или удобства персонала Заказчика и Подрядчика. 5.1.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 5.1.5. Вывезти в 5-дневный срок со дня завершения ремонтно-строительных работ на Объекте, принадлежащее Подрядчику строительное оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 5.1.6. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 5.1.7. В случае если на любой стадии выполнения работ на Объекте будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт, а Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта в срок, указанный Заказчиком в Акте, выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика и сдаёт их Заказчику. 5.1.8. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ на объекте, и принимать меры для их устранения, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят результатам выполняемых работ на объекте, либо создают невозможность их выполнения в срок. 5.2. Подрядчик обеспечивает: - Беспрепятственный доступ Заказчика на Объект (рабочая площадка) для ознакомления с ходом выполнения Работ; 5.3. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком. 5.4.Заказчик обязан: 5.4.1. Передать Подрядчику на период проведения Работ рабочую площадку, пригодную для производства Работ. 5.4.2. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 5.5. В случае несвоевременного, некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт. 6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 6.1. По окончании всех работ, а также каждого из этапов работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результатов работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ не позднее 3-х рабочих дней после получения соответствующего уведомления Подрядчика. 6.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Контракта. Акты о приемке выполненных работ, а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Заказчику представляет Подрядчик. 6.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта, в случае отказа Подрядчика от устранения недостатков. 6.4. В течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ с перечнем недостатков. 6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке результата работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 6.6. Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в сроки установленные пунктом 6.5 настоящего Контракта своими силами и за свой счет. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. 7.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.д.). 8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону. 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА 9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 9.2. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 10.1. Контракт вступает в силу даты его заключения и действует до 25.12.2010г. а в части принятых сторонами обязательств по настоящему контракту до полного их исполнения. 10.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта. 10.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, путем переговоров. 11.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 12.2. К Контракту прилагаются: - Ведомость работ (Приложение №1) - Смета на выполнение работ (Приложение N 2); - Документы, свидетельствующие о вступление в СРО. 12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение №1 к муниципальному контракту №___ от ______2010г. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ
Подписи Сторон: От Заказчика От Подрядчика Приложение №2 к муниципальному контракту №___ от ______2010г. СМЕТА От Заказчика От Подрядчика |
1 2
Похожие:
 | В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025 Редакция II 2012 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся... | | Для включения в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, запроса предложений |
| В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025-2014 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся изменения... | | «Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа... |
| Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и в документацию по запросу котировок. 7 | | Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и в документацию по запросу котировок. 7 |
 | Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку химических продуктов, мы, | | Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность... |
| Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность... | | Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность... |