Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»


НазваниеКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»
страница8/10
ТипКонкурс
filling-form.ru > Туризм > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем (внесудебном) порядке Заказчиком или в судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке либо обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Договора.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ полностью или частично в одностороннем (внесудебном) порядке, направив письменное уведомление другой Стороне. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, а случае отсутствия таковой с момента получения уведомления другой Стороны.

8.4. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с условиями  Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

8.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

8.6.  Уведомление о расторжении  Договора направляется Стороной в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в  статье 13 Договора.

8.7. При расторжении  Договора Заказчик обязан:

8.7.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения  Договора работы надлежащего качества.

8.7.2. Оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих  дней после даты подписания акта о приемке фактически выполненных работ.
Статья 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму ________________ (____________________) рублей в форме _______________________.

9.2. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 60 дней с даты прекращения обязательства(в).

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере, установленном п. 9.1. Договора.

9.4. Прекращение обеспечения исполнения Договора или несоответствующее требованиям документации о проведении Конкурса в электронной форме обеспечение исполнения Договора признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

9.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п.10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а так же применения штрафных санкций, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

Статья 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» августа 2016 г.

12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 12.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течении 3 (трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Заказчик:

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7

Тел: (499) 166-61-19

Факс: (495) 657-97-32

ОГРН: 1037739542719

ИНН: 7719019638

КПП: 771901001

e-mail: info@i-park.su

www.izmailovsky-park.ru

Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы

(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

л/с: 2905651000630159)

Отделение 1 Москва

р/с: 40601810000003000002

БИК: 044583001

Директор

_________________ / А.А. Оглоблин

М.П.

Подрядчик:


_________________ /__________________

М.П.


Приложение 1

к Гражданско-правовому договору №___________
от «___» ___________ 2015г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(ПРИЛАГАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
Приложение 2

к Гражданско-правовому договору №___________
от «___» ___________ 2015 г.
График

выполнения работ по замене бортового камня на территории

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» по адресу: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, дом 7

(ПРИЛАГАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:


Директор

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин





Приложение № 3

к Гражданско-правовому договору

от _________ № _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ПРИЛАГАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:


Директор

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового...
...

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по созданию Автоматизированной информационной...

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме
Право заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для нужд гауз...

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по замене бортового камня на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс в электронной...
Ок-30. 15 «Разработка производственно-технологической документации четвертого этапа. Разработка особо сложных проектов производства...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск