2. стоимость работ/оборудования и порядок расчетов
Скачать 162.57 Kb.
|
| Договор поставки и выполнения работ № ________ г. «_____» _______________ 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора, с одной стороны, и Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» АО «Транснефть - Верхняя Волга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Левина Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется осуществить поставку оборудования и выполнить работы по «Доработке системы сбора и обработки информации СИКН №437» и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ/оборудование и оплатить их. Перечень и количество поставляемого оборудования, а также иные существенные условия поставки устанавливаются Сторонами в Приложении №4. Перечень и стоимость работ, а также иные существенные условия выполнения работ устанавливаются Сторонами в Приложении №1. 1.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного письменного согласования информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего договора, в т.ч. экономического характера, принимать все необходимые меры по охране вышеуказанной информации. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в период действия настоящего договора и в течение трех лет после прекращения действия настоящего договора. 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ/ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1.Общая стоимость договора составляет 1 809 700,80 рублей (один миллион восемьсот девять тысяч семьсот рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% - 276 056,05 рублей (двести семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть рублей 80 копеек). Общая стоимость договора включает в себя: - стоимость работ в размере 1 483 275,29 рублей (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи двести семьдесят пять рублей 29 копеек), в том числе НДС 18 % - 226 262,33 рублей (двести двадцать шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 33 копейки) в соответствии со Спецификацией работ (Приложение № 1). Общая стоимость работ обосновывается Сметой затрат (Приложение № 3). - стоимость оборудования в размере 326 425,51 рублей (триста двадцать шесть тысяч четыреста двадцать пять рублей 51 копейка), в том числе НДС 18 % - 49 793,72 руб. (сорок девять тысяч семьсот девяносто три рубля 72 копейки) в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение № 4). 2.2.Стоимость оборудования и работ, порядок и условия оплаты определяются Сторонами в Приложениях №1, №4 к настоящему договору. Изменение стоимости работ/оборудования производится по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением. Расчеты осуществляются в рублях. 2.3.Заказчик осуществляет оплату работ и оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.5.При оплате Заказчиком аванса, Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру на аванс, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2011. № 1137, в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты зачисления на расчетный счет суммы предварительной оплаты путем направления по факсу с последующей заменой на оригинал в течение 30 (тридцать) календарных дней. 2.6.Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права начислять и взимать проценты за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 3.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ3.1. Сроки поставки оборудования и выполнения работ в целом и по этапам установлены в Приложениях №1, №3 к договору. 3.2.Досрочная поставка и выполнение работ разрешены в случае, если это никоим образом не отразится на качестве выполняемых работ и поставляемого оборудования. 4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН4.1.Заказчик обязуется: 4.1.1.Обеспечить своевременную приемку выполненных работ и поставленного оборудования. 4.1.2.Обеспечить своевременное предоставление Подрядчику исходных данных (по акту сдачи-приемки). 4.1.3.В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика (не по вине Подрядчика), оплата выполненных работ производится по фактическим затратам Подрядчика. 4.1.4.Обеспечить своевременную оплату выполненных работ и поставленного оборудования в соответствии с условиями договора. 4.2.Подрядчик обязуется: 4.2.1.Обеспечить своевременную поставку оборудования. 4.2.2.Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ. 4.2.3.Если в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан немедленно (в любом случае не позднее 7 рабочих дней) письменно известить об этом Заказчика, а Заказчик имеет право приостановить работу. В случае приостановки работ Заказчик в течение 15 календарных дней принимает решение о дальнейшем продолжении работ или совместное с Подрядчиком решение об изменении условий или расторжении договора. 5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ/ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ5.1.Сдача выполненных работ производится по этапам в соответствии с Приложением №1 к Договору. 5.2.При завершении этапов работ или комплекса работ в целом Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 2) с приложением к нему технической и другой документации, предусмотренной условиями договора. Заказчик в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов (при необходимости), обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы требований утвержденного задания или содержания работы в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном при первоначальной сдаче-приемке. 5.3.После отгрузки оборудования в течение 5 (пять) дней Подрядчик обязуется передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011. № 1137. В момент отгрузки Подрядчик обязуется передать Заказчику в зависимости от способа поставки: при самостоятельном вывозе оборудования Заказчиком (грузоперевозчиком) со склада Подрядчика - товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12); при доставке оборудования железнодорожным транспортом (контейнерами) за счет Подрядчика - товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12), копию ж/д квитанции; при доставке оборудования автомобильным транспортом Подрядчика (грузоотправителя) за счет Заказчика - товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12), третий экземпляр товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №1-Т). 5.4.Датой отгрузки считается дата подписания товарной накладной Подрядчиком. Датой поставки считается дата передачи оборудования Заказчику в пункте назначения и подтверждается, в зависимости от способа поставки: товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №1-Т), товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12), транспортной накладной (по форме приложения №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом). 5.5.Приемка-передача оборудования по количеству должна быть осуществлена Заказчиком в момент поставки. Приемка-передача оборудования по качеству (видимые недостатки) должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 календарных дней с даты поставки. 6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1.В случае нарушения Подрядчиком договорных обязательств (сроков начала и окончания выполнения отдельных этапов работ, указанных в Приложении №1 Договора), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,01% от цены работ по Договору за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен. 6.2.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,01% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства, но не более 10% от суммы, срок уплаты которой просрочен. 6.3.Предъявление сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. 6.4.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика–Заказчиком. 6.5.В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6.Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства (в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, неверных расчетов или прогнозов в отношении конъюнктуры рынка, в том числе финансового, и т.п.) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 7.ГАРАНТИИ7.1.Подрядчик гарантирует: 7.1.1.Выполнение всех работ в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора; 7.1.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; 7.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации; 7.2.Гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 7.3.Если иное не установлено заводом-изготовителем, то гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев и исчисляется с даты поставки. 8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 8.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации. 8.3.В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения договора. 9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ9.1.Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 9.5 настоящего Договора. 9.2.По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, размера и условий оплаты, а также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 9.3.Ни одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия другой Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации настоящего Договора. 9.4.Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и публикации. 9.5.Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий в соответствии с законодательством судье, прокурору или следователю в рамках находящихся на рассмотрении дел, налоговым органам, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством. 10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ10.1.Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 10.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору. 10.3.После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу. 10.4.Уступка прав требований может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны. 10.5.Каждая из Сторон согласна на раскрытие другой Стороной информации о цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Сторон, включая соответствующие сведения о юридических лицах и персональные данные физических лиц (наименование, ИНН, ОГРН, ФИО, серия и № документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, собственников (включая бенефициаров) - физических лиц), а также о номере и дате заключения договора, его предмете, цене, сроке действия, иных существенных условиях по форме приложения № 5 к настоящему договору (образец заполнения формы размещен в сети Интернет по адресу: (http://www.transneft.ru/customers/237/) путем предоставления указанной информации и подтверждающих ее документов. 10.6.Каждая из Сторон подтверждает, что необходимое согласие субъектов персональных данных на раскрытие их персональных данных лицам, указанным в пункте 10.5 настоящей статьи, а также на их хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования лицами, указанными в пункте 10.5 настоящей статьи, каждой из Сторон получено (будет получено). 10.7.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления. 10.8.Настоящим Стороны пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из условий настоящего договора, при невозможности их урегулирования в претензионном или ином досудебном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 10.9.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 10.10.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 10.11.В случае изменения адреса или реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга письменно. 10.12.Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. 11.ПРИЛОЖЕНИЯ11.1.К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 11.1.1.Спецификация работ (Приложение № 1); 11.1.2.Техническое задание (Приложение № 1.1.); 11.1.3.Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2); 11.1.4.Смета затрат (Приложение № 3) 11.1.5.Спецификация оборудования (Приложение № 4). 11.1.6.- Форма сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (Приложение №5). 12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к договору № ____________ от «___» _____2016 г. Спецификация работ1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы:
2. Условия и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в 100% размере в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3. Иные условия (при необходимости): в стоимость работ включено 2 выезда сотрудников Подрядчика для монтажа оборудования и проведения наладки. Работы по настоящей спецификации выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).
Приложение № 2 к договору №______ от ___________ О Б Р А З Е Ц (не подлежит заполнению)
А К Т № ___ от __ ______20__ г. сдачи - приемки выполненных работ по договору ___________ Выполнены работы: __________________ Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _____________, с одной стороны, и представитель Подрядчика - _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют Заказчика и в надлежащем порядке оформлены. Краткое описание выполненных работ: ______________________________________________. Стоимость выполненных работ этапа составляет 000,00 (прописью) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 0,00(прописью) рублей 00 копейки. Сумма аванса по выполненным работам составляет 000,00 (прописью) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 000,00 (прописью) рублей 00 копеек. Следует к перечислению 0,000 (прописью) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 000,00 (прописью) рублей 00 копейки.
С формой акта ознакомлены и согласны: Приложение № 3 к договору № ___________от__________ Смета затрат
В процессе выполнения работ Исполнитель оставляет за собой право пересмотра статей затрат без изменения стоимости настоящего договора.
Приложение № 4 к договору № ____________ от «___» _____2016 г. Спецификация оборудования
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора, действующего на основании Устава,... | | Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора, действующего на основании Устава,... |
 | | «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем | |
| Проведение работ по монтажу оборудования, а так же работ по созданию кабельных сетей необходимо производить по адресу г. Москва | | Настоящий стандарт устанавливает порядок безопасного проведения работ повышенной опасности, определяет порядок проведения ремонта... |
| Приложение №3. 1 Стоимость работ по разовой диагностике, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования | | Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Механизм исчисления ндс в бюджет. Элементы ндс: налогоплательщики, порядок... |
| Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Механизм исчисления ндс в бюджет. Элементы ндс: налогоплательщики, порядок... | | Цены коммерческого предложения должны быть зафиксированы и представлены в рублях с учетом ндс. В стоимость входит: производство,... |