Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26


НазваниеИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26
страница7/8
ТипИнструкция
filling-form.ru > Договоры > Инструкция
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел 4. Проект договора



ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Санкт-Петербург

“___”___________2013 г.


ФГУП «Росморпорт» (_________________ филиал), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления технического менеджмента, действующего на основании доверенности от 30.05.2013 г. №53388, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту судовых технических средств и конструкций т/х «__________________» (далее – «Судно»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Полномочия на оплату работ, выполненных в рамках настоящего договора на основании доверенности------------------------ предоставлены директору ____________филиала ФГУП «Росморпорт (реквизиты филиала указаны в разделе 14 настоящего договора).

1.2. Перечень и объемы Работ приведены в Смете-ведомости (Приложение № 1к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:

- выполнить все Работы в соответствии с требованиями Российского Морского Регистра Судоходства и либо Российского Речного Регистра (далее - Регистр) ведомственными ТУ и международными стандартами, в сроки установленные настоящим договором, с предъявлением Регистру;

- обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий;

- разработать (при необходимости) рабочие чертежи, технологические процессы для ремонтируемого судна;

- нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна узлов, деталей, оборудования;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, запасных частей, переданных Заказчиком для выполнения ремонта (замены) в рамках настоящего договора;

- при выполнении работ по ремонту Судна нести ответственность за соблюдение правил пожарной и экологической безопасности и за возможный ущерб, причиненный их нарушением;

- в течение гарантийного срока своевременно устранять недостатки и неисправности, в порядке, установленным разделом 7. настоящего договора.

2.3. Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать к выполнению Работ субподрядчиков. Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ, соблюдение им действующих норм и правил несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик не препятствует выполнению работ на борту судна другим Подрядчикам, работающим по Договорам и заявкам Заказчика, при условии предварительного согласования с Подрядчиком порядка работ, в целях соблюдения технологического процесса ремонта судна Подрядчиком.

2.5. Заказчик обязан:

- до начала ремонта передать Подрядчику техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ;

- производить оплату в размерах и сроки, установленные настоящим договором;

- по окончанию ремонта принять результат работ от Подрядчика;

- обеспечить несение круглосуточной пожарной вахты на судне в период ремонта.

2.6. Заказчик (от его лица: Капитан судна, старший (главный) механик, иные лица командного состава по заведованию, специалисты Управления технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт») вправе в любое время проверять качество Работ и соответствие их техническим требованиям, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического наблюдения, согласования и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Работы по ремонту Судна должны выполняться под надзором и с предъявлением Регистру.

3.2. При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожаров на судне.

3.3. При постановке судна к месту проведения работ, Подрядчик проводит совместные с экипажем Судна учения по ликвидации пожара.

3.4. Контроль за ходом выполнения работ по ремонту Судна осуществляет судовой экипаж и уполномоченные представители Заказчика.

3.5. Постановка судна к месту проведения работ и вывод судна по завершении ремонта производится по заявкам Заказчика и за его счет. Дальнейшие перестановки судна, в рамках технологического процесса, не указанные в Смете- ведомости ( Приложение №1 к договору), осуществляются Подрядчиком и за его счет, включая оплату буксиров, швартовных бригад, лоцманов.

3.6. Используемые Заказчиком/Подрядчиком сменно-запасные части (далее - СЗЧ), узлы, механизмы и другое имущество (включая используемое для ремонта) должны быть одобрены Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующим Правилам Регистра.

3.7. На все поставляемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны иметься соответствующие сертификаты.

3.8. Все работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром Правилами.

3.9. Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, коммуникациями

и т.п.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При исполнении настоящего Договора представителями Заказчика на основании предоставленных им полномочий выступают:

* Управление технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт»- по вопросам согласования актов дефектации, ремонтных ведомостей (Смет-ведомостей), технологических указаний на ремонт, спецификаций на поставку сменно-запасных частей и другого материально-технического снабжения судна, подбора субподрядных организаций; сдачи-приемки выполненных работ и полписания Актов сдачи-приемки выполненных работ;

* Филиал ФГУП «Росморпорт» - в части приемки судна из ремонта уполномоченными членами судового экипажа с составлением Акта-сдачи- приемки выполненных работ (технического) (Приложение №2 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью), приемки по товарным накладным материально-технического снабжения, предназначенного для ремонта (либо технического обслуживания) судна, акцепта и оплаты со счетов филиала выполненных работ ( услуг), поставленных товаров, отражение операций в учете.

4.2. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об и хозяйственной деятельности, а также не использовать вор вред другу информацию, полученную в рамках исполнения настоящего договора.

4.3. Стороны обязуются рассматривать настоящий договор, а также любые материалы и документы, подготовленные и переданные одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, как конфиденциальные. Передача указанных материалов государственным органам должна производиться при уведомлении Стороны по настоящему Договору, а третьим лицам – при взаимном согласии сторон.

4.4. В случае превышения стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, 5 000 000 (пять миллионов) руб. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии. Текст гарантии предварительно согласовывается с Заказчиком.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в период стоянки Судна в ______________.

5.2. Согласно Смете – ведомости (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) работы выполняются из материалов, сменно-запасных частей узлов, механизмов и другого имущества (далее – СЗЧ) поставляемых Подрядчиком (предоставляемых Заказчиком).

5.3. Все используемые Подрядчиком для ремонта материалы и СЗЧ должны быть новыми и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав и притязаний на них третьих лиц.

5.4. Все старое снятое оборудование и материалы являются собственностью судовладельца.

5.5. При необходимости использования СЗЧ и материалов Заказчика, включенных в Cмету- ведомость, Подрядчик направляет письмо на выдачу СЗЧ/материалов на имя директора __________________ филиала ФГУП «Росморпорт». Отпуск СЗЧ/ материалов со склада судна и передача их в ремонт уполномоченному (на основании доверенности) представителю Подрядчика производится членом судового экипажа, уполномоченным на подписание документов, по накладной (унифицированная форма М-15) и заверяется судовой печатью. Один экземпляр накладной остается на судне.

Установка СЗЧ /использование материалов при проведении ремонтных работ оформляется Подрядчиком Актом на использование СЗЧ/ материалов (Приложение № 3 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью), который передается Заказчику при сдаче - приемке выполненных работ. Неиспользованные в процессе ремонта СЗЧ/материалы возвращаются на склад судна накладной по унифицированной форме М-15.

5.6. Стороны обязуются своевременно, в письменном виде извещать друг друга обо всех изменениях согласованного в Смете-ведомости перечня Работ, в противном случае переделки производятся за счет виновной стороны. Выполнение дополнительного объема работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

5.7. Демонтаж/монтаж, ремонт ответственных деталей и механизмов производится Подрядчиком только после согласования с Заказчиком технологии на ремонт.

5.8. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляются членом судового экипажа, уполномоченным на подписание документов, уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, с составлением следующих документов: Судового технического акта-сдачи приемки выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями судна и заверенного судовой печатью, который передается Подрядчиком Заказчику (в Управление Технического Менеджмента Флота ФГУП «Росморпорт») вместе со счётом, счетом-фактурой и Актом приемки выполненных работ (финансовым) ( Приложение №4 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) на следующий рабочий день после его подписания, по средствам электронной связи. Оригиналы вышеперечисленных документов направляются в течение 3-х рабочих дней после окончания работ (для удаленных филиалов допускается предоставление документов в течение 7-ми рабочих дней). К акту сдачи приемки выполненных работ (техническому и финансовому) прилагаются, согласованные с Заказчиком, акты дефектации, технологические указания на ремонт, отчеты, акты ОТК, акты и сертификаты на используемые материалы, технические паспорта на изделия. Если акт выполненных работ не оформлен должным образом Подрядчиком, он возвращается Подрядчику для устранения замечаний.

5.9. В случае выявления при приемке судна из ремонта несоответствия результатов выполненных работ технической документации, условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Подрядчика. С участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика составляется Акт устранения недостатков (произвольной формы), с указанием сроков их устранения.

5.10. Подрядчик обязан не позднее 7(семи) рабочих дней с момента получения Акта устранения недостатков устранить выявленные недостатки за свой счет.

  1. 5.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика всего комплекта документов по сдаче - приемке выполненных работ, подписать акт сдачи-приемки Работ или дать мотивированный отказ.

5.12. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 5.8 /или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты работ, указанный в п.п. 6.3, 6.5 настоящего

Договора.
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.Общая стоимость поручаемых Подрядчику Работ в соответствии со Сметой-ведомостью (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) составляет _____________ (_________________________) рублей ____________ копеек, в том числе НДС 18% - ______________ (_______________________________) рублей ______________ копейки.

6.2. В указанную в п.5.1. Договора общую стоимость выполняемых Подрядчиком работ включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги, таможенные и иные обязательные платежи, а так же все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение.

6.3. Заказчик в течение 15 ( пятнадцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату производит авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонта на сумму ____________________ (_______________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (_________________) рублей ____________ копеек., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае не предоставления Подрядчиком оригинала счета в течение одного дня с момента заключения Договора, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты авансового платежа.

6.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена сторонами по результатам дефектации, проведённой Подрядчиком, на основании актов дефектации, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а так же при дополнительных работах, выполняемых по заданию Заказчика, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Дефектация узлов и механизмов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, должна быть проведена Подрядчиком в течение первой трети договорного срока выполнения Работ.

6.5. Окончательный расчет, за вычетом авансового платежа, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании Акта выполненных работ и счета-фактуры Подрядчика.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены в период с «__» ______ 20 г. по «__» _______ 20 г включительно. По согласованию сторон допускаются досрочные начало и сдача результатов выполненных Работ.
Постановка Судна на ремонт должна быть осуществлена Подрядчиком в срок не позднее «___» ________ 2013 г.

7.2. Срок выполнения работ – ___ (_____________) календарных дней со дня постановки судна на ремонт, из них ___ (___________) календарных дней в доке.

7.3. Началом работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика Акта приёмки Судна в ремонт.

7.4. Окончанием работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика Акта приёмки Судна из ремонта.

7.5. В случае вынужденного прекращения работ по настоящему договору по метеорологическим условиям представители сторон составляют двусторонний акт, с обязательным приложением справки Гидрометслужбы.

7.6. При необходимости срок выполнения работ по настоящему договору может быть продлен, что оформляется дополнительным соглашением сторон к Договору.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
8.1. Подрядчик гарантирует качество используемых для ремонта СЗЧ, узлов и механизмов и наличие одобрения классификационного общества в случаях, когда такое одобрение необходимо по действующим Правилам Регистра.

8.2. Подрядчик гарантирует высокое качество ремонта и дает гарантию на выполненные работы на срок равный ______________________ календарным месяцам со дня подписания акта приемки судна из ремонта (на отдельные работы, отдельные механизмы и узлы, на которые есть гарантия изготовителя – не менее их срока).

8.3. Если в течение гарантийного срока при соблюдении правил технической эксплуатации Заказчиком будут выявлены дефекты, возникшие по причине некачественного исполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования (рекламации).

8.4 Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Заказчиком Подрядчику в письменном виде не позднее 24 часов с момента обнаружения дефекта, с указанием времени, места обнаружения дефекта, а также предполагаемых причин его появления. Подрядчик обязан рассмотреть предъявленные Заказчиком требования в срок не более чем 2(двух) рабочих дней, после чего сообщить Заказчику о планируемых действиях с его стороны, в частности известить Заказчика о его намерениях присутствовать при дефектации.

8.5. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика устранения выявленных в течение гарантийного срока дефектов по месту нахождения судна. В случае отказа Подрядчика от этого, Заказчик вправе по своему усмотрению разместить заказ на ремонт этих дефектов у другого судоремонтного предприятия и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта, связанного с устранением выявленных дефектов (недостатков), в т.ч. стоимости сменно-запасных частей производится Подрядчиком в срок не позднее пяти дней со дня предъявления требования Заказчика, с приложением документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение сроков платежей по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

9.4 Уплата пени не освобождает виновную сторону от устранения нарушений и исполнения обязательств по настоящему договору.

9.5 Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за исполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору, обусловленное действием обятостятельств непреодолимой силы,т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов в случае, влекущих резкий значительный (не менее, чем в 2 раза) рост цен на работы и материалы и существенных экономико-политических изменений).

10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию другой стороны обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торгово-промышленной Палаты и (или) иным компетентным органом, является досточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязтельства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему договору может быть продлен сторонами соразмерно времени в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным соглашением сторон.
11. ИСПЫТАНИЯ


  1. 11.1. Подготовка Судна к испытаниям и сдаточные испытания производятся экипажем Судна в присутствии представителей Подрядчика.

  2. 11.2. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний Судна, Подрядчик обеспечивает условия и сроки их проведения за счёт Заказчика. Заказчик обеспечивает наличие на Судне судовых документов, необходимых для сдачи его в эксплуатацию.

  3. 11.3. Подрядчик обеспечивает присутствие своих представителей при испытаниях за свой счёт.

  4. 11.4. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счёт и, при необходимости, за свой счёт проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 9/2. настоящего Договора.



12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.

12.2 Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента ее получения адресатом.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.





13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор вступает в силу со дня подписания и прекращает свое действие исполнением Сторонами всех принятых на себя обязательств.

13.2. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченным лицом.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии Сторон, при этом согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих от расторжения Договора.

13.6. В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом другую Сторону за 10 (десять) дней в письменном виде.

13.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ:

14.1. Смета-ведомость.

14.2. Судовой (технический) акт сдачи-приемки выполненных работ.

14.3. Акт на использование Сменно-запасных частей (СЗЧ) и материалов.

14.4. Акт сдачи - приемки выполненных работ (финансовый).


15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
На примере Северо-Западного бассейнового филиала
ЗАКАЗЧИК:
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 34 Раздел...
Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений (Форма №1) 14

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 26 Раздел...
Итп и замене тепловых вводов, в связи с переходом на другой источник теплоты от котельной гуп «тэк спб»

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 53 Раздел...
Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений (Форма №1) 18

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел...
1 Условия проведения открытого запроса предложений 3 Раздел 2 Информационная карта открытого запроса предложений 9 Раздел Образцы...

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 25 Раздел...
Документация по открытому запросу предложений (утмф 233-13) по выбору организаций на право заключения договора поставки судового...

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 25 Раздел...
Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Форма №1) 13

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 20 Раздел...
Форма справки об имеющемся у участника опыте поставки Продукции, аналогичных предмету открытого запроса цен (Форма №5) 15

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 30 Раздел 3 Техническое задание. 32
Рейда Лесного мола и Угольной гавани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками закупки 33 Раздел Техническое...
Документация по открытому запросу предложений (утмф 245-14) по выбору организации на право заключения договора на поставку лакокрасочных...

Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел Техническое задание 24 Раздел Проект договора 26 iconИнструкция по заполнению форм участниками размещения заказа 23 Раздел...
Выбор организации на право заключения договора оказания услуг по страхованию сотрудников Ванинского филиала фгуп «Росморпорт» с разделением...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск