В. А. Остряков / «02» марта 2015 г


НазваниеВ. А. Остряков / «02» марта 2015 г
страница11/16
ТипИнструкция
filling-form.ru > Договоры > Инструкция
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

18. Срок и порядок представления обеспечения исполнения договора


1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в томе 2.

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется победителем открытого конкурса. Если победителем открытого конкурса является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется.

2. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия, предоставляемая победителем открытого конкурса в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения договора, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства договору, а именно:

а) если принципал не выполнил предусмотренные договором работы, не поставил (или недопоставил) товары, не оказал услуги;

б) если принципал нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал некачественно выполнил предусмотренные договором работы (услуги).

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения договора при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана;

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу;

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до истечения срока действия договора + 1 месяц.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения;

6) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем открытого конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

19. Проверка заказчиком подписанного победителем открытого конкурса проекта договора и обеспечения договора, подписание заказчиком договора.


1. Заказчик в срок не более 7 (семи) календарных дней начиная со дня следующего за днем получения от победителя открытого конкурса подписанного им договора в порядке, предусмотренном томом 1, обязан проверить представленные победителем открытого конкурса подписанный договор и обеспечение исполнения договора на соответствие требованиям конкурсной документации.

2. Представленный победителем открытого конкурса договор должен быть оформлен в следующем порядке:

1) не содержать внесенных победителем открытого конкурса каких-либо изменений (дополнений);

2) подписан победителем открытого конкурса в порядке, установленном томом 1.

3. Представленное победителем открытого конкурса обеспечение исполнения договора должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения договора, установленным ст. 18 тома 1.

4. В случае если после завершения проверки заказчиком установлено, что подписанный проект договора, обеспечение исполнения договора полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов от Победителя открытого конкурса, подписывает договор.

Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня подписания обязан передать по акту либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении победителю открытого конкурса один экземпляр подписанного договора.

5. В случае если по итогам проверки заказчиком установлено, что представленные победителем открытого конкурса подписанный договор и (или) обеспечение договора не соответствуют требованиям конкурсной документации или действующему законодательству, заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем открытого конкурса договора и (или) обеспечения исполнения договора требованиям конкурсной документации (далее - акт).

Акт составляется в двух экземплярах.

Акт подписывается начальником Правового управления, должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом договора.

6. Победитель открытого конкурса обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня получения акта устранить все замечания, изложенные в акте, и представить заказчику исправленные проект договора и (или) обеспечение исполнения договора.

Исправленные проект договора и (или) обеспечение договора подлежат проверке заказчиком в течение трех рабочих дней после дня получения заказчиком от победителя открытого конкурса подписанного им проекта договора и (или) обеспечения договора.

В случае если победителем открытого конкурса проект договора и (или) обеспечение исполнения договора полностью приведены в соответствие с конкурсной документацией заказчик подписывает проект договора и осуществляет иные предусмотренные томом 1 действия.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г icon30. 01. 2015 готовимся: к 1 марта 2015 года и к пробным огэ-9 и егэ-11 в 2015 году
Пробный огэ по математике планируем на 21 марта (с 20 марта вы на каникулах). Подумайте заранее, как решить вопрос с подвозом, учителями-организаторами...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconАрбитражный суд Республики Тыва Именем Российской Федерации решение
Резолютивная часть решения объявлена 20 марта 2015 года. Полный текст решения изготовлен 24 марта 2015 года

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconБюллетень голосования
В случае отсутствия кворума для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, вопросы, вынесенные на очное голосование,...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconПостановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102 пп
Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-пп "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconСовет по аудиторской деятельности
Данные примерные формы одобрены Советом по аудиторской деятельности 24 марта 2015 г. (протокол №16, раздел ІX), 23 сентября 2015...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconСовет по аудиторской деятельности
Данные примерные формы одобрены Советом по аудиторской деятельности 24 марта 2015 г. (протокол №16, раздел ІX), 23 сентября 2015...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconЭкология большого города 18 – 20 марта, 2015
Заявку направьте по адресу: (т./ф.: (812) 240-40-40, доб. 168) до 13 февраля 2015 г

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconДепартамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение...
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение от 12 марта 2015 года №2015-1446 по вопросу применения упрощенной...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconСтатья (подстатья) косгу
...

В. А. Остряков / «02» марта 2015 г iconПамятка первому секретарю райкома о том, как выдвинуть кандидатов от кпрф в 2015 году
«19» марта 2015 года вам направлялось письмо о подготовке кандидатов для участия в выборах органов местного самоуправления в 2015...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск