Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» документация по открытому запросу предложений в электронной форме

Справка о квалификации участника закупки (Форма № 8)

7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

1. 
   Предмет Договора
   
   1. 
      В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами работы по консервации объекта незавершенного строительства (далее – работы) (гидротехнические сооружения, образование территории в объеме реконструкции причала №8), п.Находка. ОКС №1200003, расположенный по адресу: Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, 22, в 690 м к югу от правого торца здания управления (далее – объект). Подрядчик обязуется выполнить указанные работы в соответствии с рабочим проектом на объект, разработанным ООО «ПриМорПроектБюро» в 2014г., и надлежащим качеством работ, сдать результат выполненных работ Заказчику в установленные настоящим Договором сроки.
      

2. 
   Цена Договора и порядок расчётов
   
   1. 
      Договорная стоимость (цена Договора) работ составляет - ________________ руб., НДС -18% - ___________ руб., всего - ________________________________ руб. Цена Договора включает в себя все налоги, сборы и платежи, связанные с исполнением настоящего договора.
      
   2. 
      В течение 5 дней от даты подписания настоящего договора Заказчик, на основании счёта, перечисляет на расчётный счёт Подрядчика аванс в размере ___% (не более 30%) договорной цены, который погашается Подрядчиком при окончательном расчёте за выполненные работы.
      
   3. 
      Окончательный расчёт за выполненные работы осуществляется в течение 7-ми дней с момента сдачи всего объема работ, поименованного в настоящем Договоре и подписания Акта приема-передачи всего объекта в целом.
      
   4. 
      Текущая оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры ежемесячно, в течение 5 дней после приемки работ в соответствии с п. 6.1.
      
   5. 
      Все расчёты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Заместитель директора Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» - начальник Восточного управления правомочен подписывать акты, счета, счета-фактуры и иные документы, в том числе финансовые для надлежащего исполнения обязательств Заказчика по настоящему Договору.
      

3. 
   Сроки выполнения работ
   
   1. 
      Расчетная продолжительность выполнения работ по настоящему Договору составляет ________________________ от начала их выполнения на объекте, но не ранее даты перечисления Заказчиком аванса и с учетом времени на приемку Заказчиком завершенных работ.
      

1. 
   Продолжительность выполнения работ может быть увеличена (по согласованию Сторон) в случаях:
   

1. 
   изменения объемов, видов и содержания работ по заданию Заказчика;
   
2. 
   возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы;
   
3. 
   невыполнения Заказчиком принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе по своевременному авансированию работ;
   
4. 
   изменений действующего законодательства РФ, Приморского края, которые могут оказать влияние на сроки выполнения работ по настоящему Договору;
   
5. 
   отсутствия фронта работ из-за занятости.
   

3. 
   Сроки завершения по каждому виду работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение №3).
   

4. 
   Обязанности Подрядчика
   
   1. 
      Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:
      
      1. 
         в оговоренные сроки произвести работы в соответствии с приложениями к настоящему договору и требованиями нормативных документов по строительству;
         
      2. 
         осуществить поставку материальных ресурсов, строительного оборудования и механизмов в объёме, необходимом для надлежащего обеспечения работ;
         
      3. 
         выполнять любые дополнительные работы, необходимость которых выявится в процессе производства работ по настоящему договору и будет обусловлена требованиями технологии работ;
         
      4. 
         координировать деятельность всех привлекаемых для выполнения работ субподрядных организаций и нести полную ответственность за результат их деятельности;
         
      5. 
         обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, как в отношении своих работников, так и в отношении привлечённых;
         
      6. 
         получить необходимые разрешительные документы;
         
      7. 
         вести всю исполнительную документацию и предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
         
      8. 
         обеспечить пожарную и сторожевую охрану объекта, материально-технических ресурсов, строительных машин, оборудования, механизмов при выполнении работ.
         
   2. 
      Ответственным представителем для оперативного решения спорных, технических и/или иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору Подрядчик назначает ______________________________.
      

4. 
   Обязанности Заказчика
   
   1. 
      В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
      
      1. 
         представить техническую документацию для производства работ;
         
      2. 
         предоставить фронт работ в условиях действующего предприятия;
         
      3. 
         осуществлять технический надзор за производством работ;
         
      4. 
         обеспечивать своевременное финансирование работ;
         
      5. 
         при выделении дополнительных средств на производство работ сверх объёмов, согласованных сторонами, согласовать с Подрядчиком дополнительные объёмы работ по консервации, порядок и условия их оплаты. Согласованное решение Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору;
         
   2. 
      Ответственным представителем для оперативного решения спорных, технических или иных / вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору Заказчик назначает ________________________________.
      

4. 
   Приемка работ
   
   1. 
      Ежемесячная приёмка выполненного объёма работ осуществляется Заказчиком 20 числа текущего месяца в течение 3 дней после передачи Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-3, КС-2.
      

2. 
   Заказчик производит окончательную приемку работ на основе исполнительной документации Подрядчика, переданной им за 5 дней до начала приемки.
   
3. 
   Окончательная приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5-ти дней от даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ и оформляется актом приёма-передачи, подписанным полномочными представителями обеих Сторон.
   
4. 
   При решении Заказчика прекратить дальнейшие работы на объекте или в случае расторжения настоящего договора Заказчик в течение двух недель принимает по акту приёма-передачи выполненные работы в состоянии и стадии фактической готовности.
   
5. 
   С момента приёмки объёма выполненных работ Заказчиком, последний принимает на себя обязательства по обеспечению сохранности объектов и несёт риск его возможного разрушения или повреждения.
   

4. 
   Гарантии
   
   1. 
      Подрядчик гарантирует:
      

• 
  качественное выполнение всех работ в соответствии с заданием Заказчика, строительными нормами и правилами, государственными стандартами в области строительства;
  
• 
  своевременное устранение дефектов (в том числе и скрытых), выявленных при приемке работ, а также гарантийный период.
  

2. 
   Срок гарантии на строительную продукцию, полученную в результате выполнения работ по настоящему договору, устанавливается ___ месяца от даты подписания Акта приёма-передачи объекта в целом (окончательная приёмка) при условии их нормальной эксплуатации в соответствии с проектными параметрами по нагрузке и воздействиям, исключающим механические повреждения конструкций.
   
3. 
   Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств и в согласованные с Заказчиком сроки, если только эти дефекты не явились следствием некачественной переданной Заказчиком технической документации.
   

4. 
   Форс-мажор
   
   1. 
      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, принятых в качестве форс-мажорных Гражданским Кодексом РФ и обычаями делового оборота.
      
   2. 
      При наступлении форс-мажора Стороны обязаны незамедлительно (в срок не более 2-х дней) уведомить друг друга о наличии указанных обстоятельств и подтвердить их действие справкой компетентного органа. Решение о дальнейших действиях Сторон по исполнению и действию настоящего Договора в период действия форс-мажорных обстоятельств принимается по дополнительному согласованию Сторон.
      

4. 
   Ответственность Сторон
   
   1. 
      За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
      

4. 
   Расторжение договора
   
   1. 
      Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком условий договора, может расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, в следующих случаях:
      

• 
  задержка по вине Подрядчика начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 30 дней от даты, установленной в Договоре;
  
• 
  лишения Подрядчика свидетельства СРО на строительную деятельность;
  
• 
  в других случаях, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  
• 
  в случае банкротства Подрядчика;
  
• 
  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
  

1. 
   Подрядчик вправе расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
   

• 
  утраты Заказчиком возможности финансирования;
  
• 
  задержки Заказчиком выдачи документов, разрешающих выполнение работ на срок свыше 30 дней, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
  

3. 
   Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.
   

4. 
   Прочие условия
   
   1. 
      Будет считаться в той мере, в которой это практически реализуемо (с учетом затрат и времени), что Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на предложение. Также будет считаться, что Подрядчик изучил техническую документацию и нашел ее удовлетворительной до представления предложения в отношении следующего:
      

• 
  характера работ, включая геологические условия;
  
• 
  гидрологических и климатических условий;
  
• 
  объемов и характера работы и товаров, необходимых для выполнения и завершения работ и устранения всех недостатков;
  
• 
  законов, порядка и практики трудовых отношений в Российской Федерации;
  
• 
  потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на объект, помещениях, сооружениях, персонале, а также в услугах по предоставлению энергии, транспорта, воды и прочих услугах.
  

2. 
   Коммерческое предложение покрывает все обязательства Подрядчика по выполнению работ и затрат по настоящему договору и устранения всех недостатков в предусмотренных Договором объемах.
   
3. 
   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут урегулировать путем переговоров руководствуясь нормами действующего законодательства РФ, в том числе исходя из условий Документации и предложения Подрядчика, представленного на Запрос предложений.
   
4. 
   Если в течение 30 дней после начала переговоров Стороны не смогут разрешить спорный вопрос по Договору, то любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в Арбитражном суде Приморского края. При этом производство работ может быть приостановлено, а возобновлено при согласии Сторон.
   
5. 
   Настоящий Договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
   
6. 
   Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
   
7. 
   В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.
   
8. 
   Интересы Заказчика по Договору представляет Восточное управление Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», который с момента заключения настоящего Договора подряда обязан принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по осуществлению контроля над выполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
   
9. 
   Начало действия Договора - со дня подписания Договора.
   
10. 
    Окончание действия Договора - фактическое исполнение Сторонами обязательств по Договору.
    

4. 
   Приложения:
   
   1. 
      Договор включает в себя следующий перечень приложений:
      

4. 
   Адреса и банковские реквизиты Сторон: