Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»


НазваниеСтатья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
страница6/35
ТипСтатья
filling-form.ru > Договоры > Статья
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Cтатья 18. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта
18.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта), в том числе, но не ограничиваясь, на работы, оборудование и материалы, указанные в «Актах о приемке выполненных работ», «Актах осмотра оборудования», несет Подрядчик до подписания Заказчиком «Акта ввода в эксплуатацию».

18.2. Использование Заказчиком или лицом, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

18.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать Объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне.
Статья 19. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Право на получение патента и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по Договору, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. Датой передачи исключительных прав является дата подписания «Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав», «Акта сдачи-приемки Рабочей документации», а в случае досрочного расторжения Договора до подписания указанных актов - дата расторжения Договора.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно после заключения Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

19.2. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия, о том, что все исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ возникают у Заказчика.
Статья 20. Страхование
20.1. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее - Договор страхования) в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение 20 к Договору). Допускается только техническая правка текста проекта Договора страхования.

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должно быть указано также ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.

Подрядчик обязуется до подписания Договора страхования обратиться к уполномоченному консультанту Заказчика по страхованию (далее – Консультант) с целью подбора Консультантом оптимальных условий страхования, а также подготовки Договора страхования. Подрядчик обязан представить Заказчику согласованное письмо от Консультанта с приложением согласованного с Консультантом проекта Договора страхования.

Подрядчик обязан в срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Договора, предоставить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика.

20.2. Средства на покрытие затрат на страхование включаются в главу 9 Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору) в размере, не превышающем 1% (одного процента) от стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, предусмотренной в главах 1-8 Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору). В случае если сумма по Договору страхования окажется менее суммы, указанной в главе 9 Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору), Заказчик вправе требовать корректировки Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору), о чем Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение. Сумма по Договору страхования не должна превышать лимит средств на страхование в текущих ценах, установленный в сводном сметном расчете стоимости строительства.

Расходы Подрядчика на страхование указываются в «Справках о стоимости выполненных работ и затрат» в размере страховой премии, указанной в Договоре страхования (п.20.1. Договора), но в любом случае, не превышающем 1% (один процент) от стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, предусмотренной в главах 1-8 Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение 1 к Договору).

20.3. Подрядчик обязан на дату заключения Договора страхования предоставить Консультанту подтверждение наличия перестрахования на факультативной пропорциональной базе не менее 50% ответственности по Договору страхования строительно-монтажных рисков в компаниях с рейтингом финансовой надежности не ниже «А-» по международной шкале S&P, Moody’s, Fitch, или не ниже «A» по международной шкале A.M. Best при отсутствии у перестраховщика рейтинга по шкале S&P.

20.4. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

20.5. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

20.6. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;

б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению Сторон Договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ, определённой Договором.

20.7. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно  п. 3.3 Договора). Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования (по согласованию с Консультантом) на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты, установленной п. 3.3 Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон). Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования. При переоформлении Договора страхования на новый срок Заказчик не возмещает дополнительные расходы Подрядчика.

20.8. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в установленный Договором страхования срок.

20.9. Франшиза по Секции 1 в соответствии с проектом Договора страхования для Объектов со страховой суммой свыше 300 000 000 (триста миллионов) рублей устанавливается в размере не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей по каждому страховому случаю. Если страховая сумма по Секции 1 не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, франшиза по Секции 1 устанавливается по согласованию Консультантом.

20.10. Франшиза по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей и не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей по каждому страховому случаю.

20.11. Лимит ответственности по каждому страховому случаю по Секции 2 в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 15% (пятнадцати процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

20.12. Лимит ответственности по Особым условиям («Оговорке») о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1, но не более 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей.
РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 21. Ответственность Сторон


  1. «Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

21.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня с момента, когда у Заказчика возникло обязательство по оплате, после подписания Заказчиком соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» и выставления счета;

21.1.2. За необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора, за каждые 10 дней просрочки. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

21.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

      1. За нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

      2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от цены договора.

      3. За нарушение сроков начала и / или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

      4. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику «Акта о приемке выполненных работ» и/или «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» в соответствии с п. 14.1. Договора, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.

      5. За нарушения сроков устранения несоответствий - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости некачественно выполненных работ (поставленного оборудования) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательства.

      6. За совершение действий или бездействий, в результате которых нарушен график отключений электросетевого оборудования (п. 7.11 Договора), - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный Заказчиком случай, либо в размере штрафных санкций, предъявленных Заказчику организатором торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности по расчетам системного оператора, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

      7. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 6.9. Договора – пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

      8. В случае несвоевременного получения (к дате, установленной п.3.3. Договора для подписания «Акта ввода в эксплуатацию») в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - пени в размере 0, 01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

      9. В случае заключения Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, без согласования с Заказчиком договоров, предметом которых является исполнение обязательств по настоящему Договору, - штраф в размере 1 000 000 руб. за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % от цены настоящего Договора.

      10. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, лицами с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 1 000 000 руб. за каждый зафиксированный случай, но не более 10 % от цены настоящего Договора.

      11. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору), - пени в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору).

      12. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

      13. В случае нарушения Подрядчиком, Субподрядчиками и(или) любыми иными третьими лицами, привлеченными для Работ по Договору «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также нарушения технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документации - штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай нарушения. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

      14. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику месячно-суточные графики выполнения работ, составленные по форме Приложения 5 к Договору, на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

      15. В случае непредставления в двадцатидневный срок после подписания Договора и в срок до 01 мая очередного года* Календарно-сетевого графика третьего уровня, (в соответствии с п. 6.2 Договора), - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

*Примечание: фраза, выделенная курсивом, включается в Договор, если срок выполнения работ по Договору составляет более 1 (одного) календарного года.

      1. В случае непредставления еженедельно, не позднее предпоследнего рабочего дня текущей недели, а также в течение 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика, отчета о ходе выполнения Работ по Календарно-сетевому графику третьего уровня, рассчитанного на дату предоставления - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

      2. За непредоставление либо несвоевременное предоставление/ переоформление Подрядчиком банковских гарантий или за не перечисление обеспечительного платежа, предусмотренных Договором и/или Договоров страхования - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

      3. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедших соответствующую сертификацию и Проверку качества, установленную «нормативными актами в области проектирования и строительства» - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

      4. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Заказчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.

      5. В случае непредставления Подрядчиком или представления не в полном объеме документации на русском языке по поставленным материалам и оборудованию - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены поставленного материала или оборудования, в отношении которого не передана или передана не в полном объеме документация на русском языке, за каждый день просрочки представления такой документации до фактического исполнения обязательства.

      6. В случае непредставления Подрядчиком, предоставления не в полном объеме либо отказе в предоставлении сведений, указанных в п. 6.14 и п. 6.18 Договора, а также сведений об отклонениях от закрепленных в организационно-распорядительном документе Заказчика критериев показателей устойчивости деятельности Подрядчика - штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения/отказа в исполнении Подрядчиком обязанности по предоставлению указанных документов.

      7. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в том числе документов, указанных в пункте 5.1.4. Договора, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

      8. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) – штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

      9. За неисполнение/ненадлежащее исполнение, нарушение Требований к организации охраны (Приложение 28 к Договору) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое зафиксированное в «Акте о нарушении Требований к организации охраны» (Приложение к Требованиям) нарушение.

В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений Требований к организации охраны (Приложение 28 к Договору), зафиксированных Заказчиком в Акте о нарушении Требований к организации охраны - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до устранения нарушения.

      1. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных п.п. 6.8.6-6.8.7, 6.8.10 настоящего Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % от Цены Договора, что составляет _____ (______________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС18%.

      2. В случае получения от Организации по проведению государственной экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение) - штраф в размере 2 500 000 руб. за каждый зафиксированный случай, но не более 10% от цены настоящего Договора.

      3. За несоблюдение обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных п. 6.39 настоящего Договора, - штраф в размере 100 000 рублей за каждое зафиксированное нарушение.

      4. За нарушение сроков проведения Проверки качества оборудования, сроков официального уведомления Заказчика об изменениях, внесенных в оборудование и техническую документацию, предусмотренных подпунктом 9.1.1 настоящего Договора - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости непроверенного в срок оборудования за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства, но не более 20% (двадцати процентов) от стоимости вышеупомянутого оборудования.

      5. В случае если при проведении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется Заказчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение Организации по проведению экспертизы, разработанной Подрядчиком, выявлены факты неполного, недостоверного, некачественного производства работ по проведению инженерных изысканий, Подрядчик обязуется произвести все необходимые дополнительные инженерные изыскания за собственный счет.

В случае невыполнения Подрядчиком дополнительных изысканий в 10-дневный срок Заказчик вправе нанять иную специализированную организацию для проведения соответствующих работ, с возмещением всех понесенных расходов за счет Подрядчика.

Дополнительные расходы, связанные с корректировкой разработанной Подрядчиком Проектной документации в связи с ненадлежащим образом проведенными инженерными изысканиями, подлежат возмещению за счет Подрядчика.

21.3. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несохранностью предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

21.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по Договору недостатков/дефектов оборудования и материалов, используемых Подрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты либо уменьшения размера штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования (Приложение 2 к Договору) или по Договору в целом.

21.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) дней со дня получения претензии.

21.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков, связанных с нарушениями передачи электроэнергии.

21.7. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими «Специализированными организациями», а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений «нормативных актов в области проектирования и строительства», являющихся следствием действий и/или бездействий Подрядчика/Субподрядчиков.

Подрядчик обязан за счет собственных средств осуществлять оплату штрафов, возложенных органами государственного надзора за нарушение требований в области охраны окружающей среды в ходе выполнения работ Подрядчиком. В случае загрязнения по вине Подрядчика участков поверхности почвы на территории Заказчика (в том числе в результате разлива нефтепродуктов) в ходе выполнения работ проводить рекультивацию земель за счет собственных средств Подрядчика.

В случае если ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору повлечет нарушение требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушению технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии), то Подрядчик обязан возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации все возникшие у Заказчика убытки (в том числе связанные с нарушением Заказчиком требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушением технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии).

В случае если ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору повлечет применение к Заказчику санкций (штрафов, неустоек, пени и т.д.) согласно законодательству Российской Федерации об электроэнергетике (в том числе в связи с нарушением Заказчиком требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в сфере коммерческого учета электрической энергии (в том числе (но не ограничиваясь) нарушением технических требований к системам коммерческого учета электрической энергии), то Подрядчик обязан возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации все денежные средства, затраченные Заказчиком на исполнение санкций (уплату штрафов, неустойки, пени и т.д.), примененных к Заказчику, вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

21.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по  соответствующему счету-фактуре.

21.9. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

21.9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчик), понимаются:

  • предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

  • предоставление каких-либо гарантий;

  • ускорение существующих процедур;

  • иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

21.9.2. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в ст. 21.9.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 22. Разрешение споров
22.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления экспертизой нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

22.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.

22.3. В случае неурегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (подлежащих перечислению на основании «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат», «Актов сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передаче прав», «Актов сдачи-приемки Рабочей документации», «Актов осмотра оборудования», «Актов рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания», а также «Акта приемки законченного строительством Объекта» и «Акта ввода в эксплуатацию»).

22.4. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, подлежат разрешению между Сторонами в Арбитражном суде по месту нахождения филиала Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 22. Конфиденциальность Статья 23. Толкование Статья 24. Заключительные...
Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 25. Толкование Статья 26. Заключительные положения Статья...
Реконструкция рза лэп 110 кВ между Калиниградской тэц-2 и пс 330 кв северная с учетом отпаек на пс 110 кв восточная ООО "Мегаполис-Жилстрой"...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 23. Толкование Статья 24. Заключительные положения Статья...
...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 20. Раскрытие информации. Статья 21. Конфиденциальность. Статья...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 21. Гарантийное соглашение 35 Статья 22. Меры по противодействию...
Приложение №1 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма)

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой...
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (пао «фск еэс»), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 20. Раскрытие информации. Статья 21. Конфиденциальность. Статья...
«Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ филиалов пао «фск еэс» мэс в части трансформаторов тока, трансформаторов...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconСтатья 32. Особые условия 83 статья 33. Приложения к Контракту 85...
Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой...
По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (далее Товар), в соответствии с наименованием и единичными...

Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» iconОткрытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой...
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора филиала...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск