Документация об открытом аукционе
Скачать 0.67 Mb.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на право заключения договора на проведение работ по разработке информационной системы управления аудиторным фондом номер аукциона: 54/11-ОА «СОГЛАСОВАНО» проректор по информатизации и информационной безопасности Матвеев С.Ю.____________ г. Калининград ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование1.1.1. Настоящая документация об аукционе (далее – Документация) подготовлена в соответствии с Положением о размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», принятым Ученым советом БФУ им. И. Канта 31.05.2011 г., (протокол № 4) (далее - Положение), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. Актуальная редакция Положения размещена на официальном сайте http://www.kantiana.ru. 1.1.2. Вопросы, не предусмотренные Положением, касающиеся порядка проведения торгов, подлежат регулированию в том же порядке, в каком они регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 1.2. Предмет открытого аукциона, место, сроки и условия поставки1.2.1. Заказчик, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, проводит открытый аукцион на выполнение работ по разработке информационной системы управления аудиторным фондом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (далее – работы) согласно техническому заданию (раздел II Документации) и условиям проекта договора (раздел IV Документации), являющимися неотъемлемой частью настоящей Документации. 1.2.2. Место выполнения работ: согласно заявки Участника размещения заказа. Место монтажа оборудования: центральная серверная Заказчика, расположенная по адресу: 236041 г. Калининград, ул.А.Невского, д.14. 1.2.3. Качество работ должно соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов, соответствующих данному виду работ. 1.2.4. Сроки выполнения работ: не позднее 25 ноября 2011 года с даты заключения настоящего договора. Отдельные этапы выполнения работ предусмотрены техническим заданием (раздел II Документации). 1.2.5. Объем и условия выполняемых работ предусмотрены техническим заданием (раздел II Документации). В процессе выполнения работ должна быть разработана техническая документация в соответствии с ГОСТ 34.1.2.6. На выполненные работы, должна распространяться гарантия сроком не менее 12 месяцев. 1.2.7. Участник размещения заказа должен гарантировать, что: - на момент подписания настоящего Договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, которые могут вступить в противоречие с условиями настоящего Договора. - при разработке и дальнейшей передаче Заказчику исключительных прав на использование Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц. - передаваемое программное обеспечение Заказчику, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные имущественные права на программное обеспечение: а) право на воспроизведение программного обеспечения в любой форме, любыми способами, т.е. право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: изготовление Программы в любом количестве экземпляров в любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ; б) право на распространение программного обеспечения любым способом, т.е. право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: распространение Программы путем предоставления доступа к Программе, воспроизведенной в любой материальной форме, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи размноженных материальных носителей, проката, предоставления взаймы, включая импорт, - для любой из этих целей без территориальных ограничений; в) право на модификацию (переработку)программного обеспечения, то есть право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: внесение любых изменений в программное обеспечение, в том числе перевод программного обеспечения с одного языка на другой; г) право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам. 1.3. Форма, сроки и порядок оплаты товара 1.3.1. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета, на основании документов, предусмотренных п.2.2. проекта договора (раздел IV Документации), подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 1.3.2. Заказчик оставляет за собой право произвести предоплату по договору, размер которой составляет до 50% от установленной суммы Договора. 1.4. Требования, предъявляемые к Участникам размещения заказа При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: а) непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства; б) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; в) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. 1.5. Участие в аукционе может принять любое юридическое или физическое лицо, претендующее на заключение договора по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и территориального расположения, отвечающее требованиям, заявленным к Участникам размещения заказа. 1.6. Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник размещения заказа изучил всю документацию об аукционе, включая все приложения к ней, все изменения, разъяснения документации об аукционе, Положение и согласен с условиями участия в аукционе, содержащимися в документации об аукционе и Положении. 1.7. Во всех пунктах настоящей Документации указывается местное (г. Калининград) время (часы и минуты). |
Похожие:
 | Порядок предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |
| Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |  | Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | |
| | ||
| |