2. Сумма Договора и порядок расчетов
Скачать 96.4 Kb.
|
| ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______ г. _______________ “___” __________ 200__ г. __________________________________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________________________________________________, действующего на (должность, фамилия, имя, отчество) основании ___________________________________________________, с одной стороны, (положения, доверенности) и _____________________________________________________________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации) именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________, (фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________________________________________, (Устава, положения, доверенности) с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________________ (далее – работы). (указывается полное наименование работ) Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до _____________ необходимую проектную и сметную документацию. 1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с ________________________________________________________________. (ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты) 1.4. Срок выполнения работ с ____________________ до _____________________. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно. 1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком. 2. Сумма Договора и порядок расчетов 2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами работ. 2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________________________________ (сумма цифрами ____________________, в том числе НДС _____% _________________________________. и прописью) (сумма цифрами и прописью) 2.3. Оплата по настоящему Договору производится _____________________________ _________________________________________________ путем ______________________. (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.) (форма оплаты) Оплата производится в течение ______ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки. 2.4. Размер авансового платежа не более ________% от суммы Договора составляет ______________________________________________________, в том числе НДС _____% (сумма цифрами и прописью) _______________________________________________________________________________. (сумма цифрами и прописью) В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется поэтапно. 2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 3. Обязательства Сторон 3.1. Заказчик имеет право: 3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 3.2. Подрядчик обязан: 3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора. 3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества. 3.2.4. По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ. 3.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на _______ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 3.2.7. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. В течение _______ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика. 3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 4. Порядок сдачи и приемки работ 4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. 4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение _______ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре. 4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков. 4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс. 5. Ответственность Сторон 5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере _____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более _____% указанной цены. 5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере _____% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _____% указанной суммы. 5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 8. Порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора. 8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 9. Прочие условия 9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до _______________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору). 9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: – Приложение 1. Техническое задание на _______ листах. – Приложение 2. Календарный план выполнения работ на ________ листах. – _____________________________________________________________________. – _____________________________________________________________________. 9.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________________________________. 9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Приложение 1 к типовому договору подряда от _____________ № ____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ________________________________ (наименование работ) Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями Договора подряда. Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы: 1. Полное наименование Заказчика. 2. Полное наименование Подрядчика. 3. Основание для проведения работ. 4. Цель и исходные данные. 5. Требования Заказчика к выполнению работ. 6. Требования Подрядчика к выполнению работ. 7. Технико-экономическое обоснование. 8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового). 9. Работы проводятся в _______________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение ________________ к Договору). 10. Приложения. Приложение 2 к типовому договору подряда от _____________ № ____ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
|
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью «рн-комсомольский нпз» (ооо «рн комсомольский нпз»), именуемое в дальнейшем | | Источник финансирования, начальная цена Договора, порядок формирования цены Договора и порядок расчетов по Договору |
| Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора и порядок расчетов по договору... | | Приложение является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи ООО «Сумма Телеком» |
| Приложение является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи ООО «Сумма Телеком» |  | Недоимка сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок |
| П. 3 договора предусмотрены пени за каждый день просрочки платежа в сумме 0,1% за каждый день. На сегодняшний день сумма пени составляет... | | Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке конкурсных заявок |
| Рассмотрены особенности выдачи денежных средств под отчет и утверждения авансового отчета. Приведен порядок составления и оформления... | | Общая сумма договора составляет 42200 руб. 20. 10. 2010г была произведена окончательная выплата по договору, таким образом, оплата... |