Скачать 65.1 Kb.
|
ДОГОВОР № 000 г. Москва «__» _______ 2012 г. ЗАО «Компьютерные бизнес системы», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Первицкого Олега Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «АК «Транснефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице первого вице-президента _________________________, действующего на основании доверенности _______________ года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – «Товар»), указанное в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к Договору, на условиях, установленных в настоящем Договоре. 1.2.Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3.Цены, представленные в Спецификации № 1 (Приложение №1 к настоящему Договору) и Спецификации № 2 (Приложение №2 к настоящему Договору) включают все необходимые налоги и пошлины.
1.4.Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день отгрузки Товара на основании выставленного Поставщиком счета. Датой отгрузки считается дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 на поставленный Товар. 1.5.Оплата 100% стоимости поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания накладных ТОРГ-12 по каждой поставке Товара при условии получения Покупателем надлежащим образом оформленного счета-фактуры. 1.6.Днем оплаты считается дата списания денежных средств расчетного счета Покупателя.
1.7.Поставка Товара осуществляется методом доставки, стоимость доставки включена в стоимость Товара. 1.8.Передача товара Покупателю осуществляется в месте нахождения Покупателя по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57. 1.9.Погрузка товара на складе Поставщика осуществляется силами Поставщика, разгрузка оборудования на складе Покупателя осуществляется силами Покупателя. 1.10.К партии Товара Поставщик обязуется предоставить Покупателю Накладную ТОРГ-12, счет-фактуру с указанием номеров ГТД на Товар, копии сертификатов Ростета и гигиенических сертификатов, гарантийные талоны и техническую документацию на Товар (в том случае, если наличие талона и документации предусмотрена производителем). 1.11.Приемка Товара Покупателем оформляется путем подписания Накладной ТОРГ-12 с заполнением всех необходимых реквизитов Покупателя. 1.12.Поставщик вправе досрочно поставить Товар или его часть, при условии предварительной договоренности между Сторонами.
1.13.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.14.Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сроком, указанным в Спецификациях. 1.15.Покупатель обязуется принимать Товар в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 3.4 настоящего Договора и оплачивать Товар в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Договора. 1.16.В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по передаче Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Поставщика выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости Товара, указанной в соответствующем Приложении, за каждый день нарушения срока, но не более 5% от общей стоимости Товара. 1.17.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе (но не обязан) потребовать от Покупателя выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости Товара, указанной в соответствующем Приложении, за каждый день нарушения срока, но не более 5% от общей стоимости недопоставленного по Приложению Товара. 1.18.Поставщиком предоставлена в ОАО «АК «Транснефть» информация по форме приложения № 3 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов Поставщик обязуется представлять в ОАО «АК «Транснефть» по форме приложения № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора. 1.19.Если какие-либо поля формы приложения № 3 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства)) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. 1.20.Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ОАО «АК «Транснефть», последнее вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 30 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора. 1.21.Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации по форме приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены). 1.22.Условия, изложенные в пунктах 5.5 - 5.9, являются существенными.
1.23.Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Товаров техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя Товара. Все гарантийные обязательства по поставленным Товарам осуществляются в уполномоченных сервисных центрах (указываемых Поставщиком) или в сервисном центре Продавца (в случае отсутствия уполномоченного сервисного центра производителя). 1.24.Гарантийный срок на поставляемое оборудование указан в Спецификациях (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору). 1.25.Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:
1.26.Все расходы по доставке гарантийного Товара несет Поставщик.
1.27.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 1.28.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то Стороны согласуют меры для исполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
1.29.При возникновении между Покупателем и Поставщиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 1.30.Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом г.Москвы.
1.31.Настоящий Договор вступает в силу, а Поставщик и Покупатель считаются принявшими на себя обязательства по данному Договору с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Дата подписания Договора указана на первой странице Договора. 1.32.Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 1.33.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии отсутствия у такой Стороны неисполненных обязательств перед другой Стороной и при условии уведомления другой Стороны о своем намерении не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемого расторжения Договора. 1.34.Договор действует до полного исполнения всех обязательств по Договору в соответствии с частью 5 Договора.
1.35.Все изменения к данному Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений, которые с момента их подписания становятся неотъемлемой его частью. 1.36.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
«ПОКУПАТЕЛЬ» Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», Сокращенное наименование: ОАО «АК «Транснефть» Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, Тел.: (495) 950-81-78., факс (495) 950-89-00, 950-81-68, Банковские реквизиты: Р/с № 40702810900060000003 в ОАО Банк ВТБ К/с № 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525187, ИНН 7706061801, КПП 997150001 , ОГРН 1027700049486 |
Зао «Аквалайн», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Хатукаева А. Х, действующего на основании Устава... | |||
Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», и, в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые... | Ооо «Экспосервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Добрынина В. А., действующего на основании Устава,... | ||
Зао перспектива", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Желтова Вадима Вениаминовича, действующего на... | «Поставщик», в лице директора Валеева Олега Ханавиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и | ||
Общество с ограниченной ответственностью «тнк-индастриз украина», именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице А. Г. Сахипьянова, действующего... | Зао «домодедово фьюэл сервисиз», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего директора Лебедева В. В., действующего... | ||
Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передать в собственность Покупателю готовую бетонную смесь, строительный... | «Покупатель», с одной стороны, и ОАО «тд «Транснефтепродукт» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Белогура... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |