Информационная ка. Рта конкурса


Скачать 413.52 Kb.
НазваниеИнформационная ка. Рта конкурса
страница1/3
ТипКонкурс
filling-form.ru > бланк доверенности > Конкурс
  1   2   3
Приложение

К приказу №___ от 24.07.2015

.ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КА.РТА КОНКУРСА
В части II «Информационная карта конкурса» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «Общие условия проведения конкурса». В случае возникновении противоречия между положениями части I «Общие условия проведения конкурса» и части II «Информационная карта конкурса», применяются положения части II.
Информация о проводимом конкурсе:



п/п


Наименование пояснений

Текст пояснений



Идентификационный код закупки

(указывается с 01.01.2016)



Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс



Наименование Заказчика, контактная информация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым;

Место нахождения: 298232, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 10

Почтовый адрес: 298232, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 10



Ответственное должностное лицо заказчика

Директор МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа», Контрактный управляющий - Гуль Светлана Александровна



Наименование объекта закупки

Выполнение ремонтно – строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт крыши МБОУ «Ленинская общеобразовательная школа», Ленинского района, Республики Крым»



Описание объекта закупки

приложение к конкурсной документации



Коды ОКВЭД/ОКПД

45.22/45.22.12



Код бюджетной классификации

910070207102059244225



Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об открытом конкурсе

http://www.zakup-rk.ru//



Место объекта выполнения работы

298232, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная 10



Сроки выполнения работы

Начало выполнения работ – по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта.

Срок выполнения работ – до 30.09.2015 года.

Окончание работ – дата подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.



Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и состав цены.

2 692650,00 руб. (Два миллиона шестьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят тысяч)

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно – сметным методом (ст. 22 Федерального закона) с учетом расходов на транспортировку, страховых и таможенных расходов, а также прочих расходов и налогов (в том числе НДС), которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен уплачивать Подрядчик при выполнении контракта.

Проектно- сметная документация прошла положительную экспертизу: Положительное заключение государственной экспертизы №91-1-6-0028-158/02. Проверка достоверности определения сметной стоимости проведена Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» 06.04.2015 г.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена определена проектно-сметным методом (Раздел III Обоснование начальной (максимальной) цены контракта), (сводно-сметный расчет приложение к конкурсной документации). Цена контракта включает стоимость работ, материалов, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта



Источник финансирования

Бюджет муниципального образования Ленинский район Республики Крым



Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)


Валюта – российский рубль.



Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемым при оплате Контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по Контракту (аванс, окончательный расчет).



Размер аванса и порядок расчетов

Аванс 30% (тридцать) от цены контракта. Расчеты за выполненные работы будут производиться в безналичном порядке на расчетный счет Генерального подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде, в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования.



Единые требования к участникам открытого конкурса

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ устанавливаются обязательные требования к участникам:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющегося объектом закупки: наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, по перечню, определённому приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624:

- копия свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с перечнем утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.



Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

Копия свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с перечнем утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство



Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

В определении Подрядчика предоставляются преимущества в соответствии с ч. 1 раздела 10 Порядка



Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям

Устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2014 №44-ФЗ, с целью обеспечения выполнения норм Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Участниками открытого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства и (или) социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Способы получения конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании его письменного заявления. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа на электронном носителе участника, без взимания платы. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей конкурсной документацией на официальном сайте Государственные закупки в Республике Крым (http://www.zakup-rk.ru//).

Если участник открытого конкурса получил комплект конкурсной документации иным способом. Заказчик не несет ответственности за содержание конкурсной документации, а также за неполучение таким участником открытого конкурса информации о разъяснении и изменении конкурсной документации
  1   2   3

Похожие:

Информационная ка. Рта конкурса iconИнструкция по подготовке заявок Информационная карта конкурса
Пдо является приложением к извещению №6 о проведении конкурса, опубликованном на интернет-сайте Регионального фонда yarmkd76. ru,...

Информационная ка. Рта конкурса iconХирургическая подготовка полости рта к протезированию
У 80 больных, пользующихся зубными протезами, нет хорошей опоры для их фиксации в полости рта

Информационная ка. Рта конкурса icon6 апреля 2011 г. Реестровый номер конкурса 59-11
Изменены пункты 8, 10 Раздела III. Информационная карта конкурса, новая редакция

Информационная ка. Рта конкурса iconКонкурсная документация №10/к -2012 для проведения открытого конкурса
Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса

Информационная ка. Рта конкурса icon17 февраля 2011 г. Реестровый номер конкурса 38-11
Изменен пункт 10 раздела III информационная карта конкурса конкурсной документации, новая редакция

Информационная ка. Рта конкурса iconО проведении открытого конкурса
Единая информационная система (еис) – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Информационная ка. Рта конкурса iconО проведении открытого конкурса
Единая информационная система (еис) – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Информационная ка. Рта конкурса iconО проведении открытого конкурса
Единая информационная система (еис) – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Информационная ка. Рта конкурса iconО проведении открытого конкурса
Единая информационная система (еис) – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Информационная ка. Рта конкурса iconКонкурса Раздел II. Информационная карта конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора на поставкУ авиационного топлива тс-1 для отопления административных и производственных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск