Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале


НазваниеР/С 40702810300700001472 в Омском филиале
страница6/11
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. Изменение, расторжение контракта
7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика

- увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара (объем работы или услуги) не более чем на 10%;

- уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара (объем выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на 10%.

При этом по соглашению сторон допускается изменение (с учетом положений бюджетного законодательства РФ) цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара (работы или услуги), но не более чем на 10% цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объема работы или услуги) стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование (в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объема работ или услуг при уменьшении цены контракта») новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В этом случае решение об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

7.2. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией об аукционе.

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

7.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

7.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом

7.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.7.6 настоящего раздела.

7.9. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

7.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

7.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

7.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.14. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.16. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

7.17. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10(десять) дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10(десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.19. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.20. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.
8. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.
8.1. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.3. В случае привлечения экспертов или экспертных организаций, для проведения экспертизы (п.8.2) поставщик (подрядчик, исполнитель) в полном объеме возмещает Заказчику расходы, связанные с привлечением эксперта, экспертной организации.

8.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

ФОРМА ЗАЯВКИ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАКАЗЧИКОМ

(данная форма не является обязательной)
Первая часть Заявки на участие в электронном аукционе

(в случае, если предметом электронного аукциона является поставка товаров, оборудования)
Изучив извещение и документацию об электронном аукционе на право заключения контракта «_____________________» (наименование электронного аукциона), сообщаем о своем согласии участвовать в электронном аукционе, на условиях, предусмотренных документацией электронного аукциона.

Мы согласны поставить Товар, являющийся предметом электронного аукциона и указанные в документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

Таблица № 1




Торговое наименование (Товарный знак)

Товара

Характеристики товара (форма выпуска)

Ед. изм.

Кол-во

Страна происхождения






































Первая часть Заявки на участие в электронном аукционе

(в случае, если предметом электронного аукциона является выполнение работ, оказание услуг)
Изучив извещение и документацию об электронном аукционе на право заключения контракта «__________________________» (наименование электронного аукциона), сообщаем о своем согласии участвовать в электронном аукционе, на условиях, предусмотренных документацией электронного аукциона.

Мы согласны выполнить работы (оказать услуги), указанные в техническом задании и локальных сметных расчетах, являющихся предметом электронного аукциона и указанные в документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

Предоставляем перечень материалов предполагаемых к использованию при выполнении ремонтных работ по форме:

№ пп

Наименование материала (марка, торговое наименование)

Технические характеристики материала (Параметры определения соответствия потребностям Заказчика)

1







2








Мы ознакомлены с материалами документации об электронном аукционе, и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы по предмету аукциона, то в любом случае мы исполним наши обязательства в полном объеме в соответствии с Техническим заданием

Вторая часть Заявки на участие в электронном аукционе

(данная форма не является обязательной)

Таблица № 2

Для юридического лица

наименование, фирменное наименование (при наличии)




место нахождения




почтовый адрес




номер контактного телефона, адрес электронной почты




идентификационный номер налогоплательщика (или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица))




идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона




ФИО руководителя (или лица, обладающего правом подписи контракта) с указанием нормативного документа (основания), дающего право подписания контрактов




Для физического лица

наименование, фирменное наименование (при наличии)




фамилия, имя, отчество




паспортные данные




место жительства




номер контактного телефона, адрес электронной почты




идентификационный номер налогоплательщика (или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица))




Для юридических и физических лиц

Система налогообложения (общепринятая или упрощенная)





Наряду с вышеуказанной информацией участник закупки предоставляет в составе второй части заявки декларацию, подтверждающую соответствие требованиям установленным п.19 настоящей документации, а так же декларацию о соответствии требованиям установленным п.18.3 настоящего извещения.

Заказчик просит во 2 часть заявки включить реквизиты Участника, необходимые для заключения контракта, в том числе адрес электронной почты, на который Заказчик будет направлять заявки (в случае поставки Товара отдельными партиями по заявке Заказчика), а так же коды (необходимые для регистрации контракта) ОКПО, ОКТМО, код и наименование организационно-правовой формы, дату постановки на учет в налоговом органе.

Приложение № 1 к документации № 046/15
ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ____/15

г.Омск «___»__________ 2015г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Владимира Юрьевича Шутова, действующего на основании Устава от имени бюджетного учреждения, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона в электронной форме №____________, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение №____ от «___» _____ 2015г.), на основании Протокола от «___» ___________ 2015 года № ____, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения (далее – Товар) в соответствии с условиями контракта.

1.2. Наименование, характеристики товара, единицы измерения, количество, цена за единицу товара определяются в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать товар Заказчику надлежащего качества, количества, ассортимента в соответствии с условиями и спецификацией к контракту, а также предоставить документы, установленные законодательством РФ для данного вида товара, которые передаются вместе с поставкой товара.

2.1.2. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.

2.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и/или счетов-фактур.

2.1.4. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с требованиями настоящего контракта.

2.1.5. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы (копии), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения / Министерства здравоохранения РФ; декларацию соответствия (сертификат соответствия Госстандарта РФ), Санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт качества, инструкцию по применению на русском языке, иные документы, установленные законодательством РФ).

2.1.6. По требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества; не соответствующий ассортименту, характеристикам, указанным в спецификации, на товар, соответствующий по качеству, количеству, ассортименту, характеристикам условиям настоящего контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, в противном случае товар считается непоставленным, к Поставщику применяется нормы раздела 9 настоящего контракта.

2.1.7. В случае недопоставки Товара допоставить недостающее количество Товара в течение 3(трех) рабочих дней с момента заявления об этом Заказчиком, в противном случае товар считается непоставленным, к Поставщику применяется нормы раздела 9 контракта. Расходы, связанные с допоставкой Товара несет Поставщик.

2.1.8. Нести все риски, связанные с повышением цены на товар, поставляемый по контракту.

2.1.9. Обеспечить сохранность Товара до момента передачи его Заказчику.

2.1.10. Поставщик обязан соблюдать требования регламентирующих документов к условиям хранения и перевозок товара.

2.1.11. Оплатить, безусловно, и в полном объеме неустойку (пени, штрафы) предусмотренную разделом 9 настоящего контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования об оплате за исключением случая, предусмотренного п.9.10 контракта.
2.2 Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты за поставленный товар.

2.2.2. При исполнении контракта по согласованию с Заказчиком поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанного в п.1.1 настоящего контракта.

2.2.3. В ходе исполнения контракта изменить способ обеспечения исполнения контракта.
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 3 контракта при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара.

2.3.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.3. Произвести возврат денежных средств на основании письменного обращения Поставщика в соответствии с п.10.7 контракта.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные в п.2.1.5 контракта, при приемке Товара.

2.4.2. Требовать допоставки товара, замены товара ненадлежащего качества, замены товара не соответствующего ассортименту, характеристикам, указанным в спецификации, в соответствие с условиями настоящего контракта.

2.4.3. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по контракту.

2.4.4. Требовать уплаты неустоек (пени, штрафов) Поставщиком, предусмотренных разделом 9 настоящего контракта.

2.4.5. Удержать из оплаты стоимости товара суммы неустоек (пени, штраф) выставленных поставщику в соответствии с разделом 9 контракта, а также расходов Заказчика.


  1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: 644033, г.Омск, ул.Красный путь, 127 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями контракта. Датой поставки Товара считается день передачи товара Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной.

3.2. Срок приемки: приемка товара осуществляется в момент передачи Товара Заказчику.

Приемка поставленного Товара производится ответственным лицом Заказчика в присутствии представителя Поставщика и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям действующего законодательства и иной документации (подтверждающих качество Товара);

д) проверка соответствия характеристик поставленного товара, характеристикам указанным в спецификации.

3.3. При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного Товара количеству, указанному в спецификации и товарной накладной.

При приемке Товара по качеству Заказчик проверяет соответствие Товара действующим стандартам, характеристикам, указанным в спецификации, надлежащий товарный вид, наличие документов, подтверждающих качество (п.2.1.5 контракта).

3.4. Приемка товара осуществляется при условии предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п.2.1.5 настоящего контракта.

В случае отсутствия при получении Товара документов, подтверждающих его производителя и/или удостоверяющих его качество, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания товарно-транспортной накладной или получения соответствующего уведомления передать Заказчику недостающие документы. В противном случае Товар считается непоставленным, с наступлением последствий, предусмотренных разделом 9 контракта.

3.5. Транспортировка товара осуществляется с соблюдением требований (в том числе температурный режим), установленных нормативно-технической документацией. Хранение и перевозка товара должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение качества товара.

3.6. В случае недопоставки Товара, поставки ненадлежащего качества или несоответствия со спецификацией Заказчик вправе применить положения раздела 9 контракта.

3.7. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара Заказчику.

3.8. Порядок и срок оформления результатов приемки: для проверки предоставленных Поставщиком результатов (поставки товара), предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

Экспертиза каждой партии поставленного товара проводится в момент (дата) приемки товара ответственным лицом заказчика (или внешним экспертом).

Результаты экспертизы оформляются в виде «Акта приемки и экспертизы поставленного товара, результата (отдельных этапов) исполнения контракта», в срок (дата) фактической поставки товара (партии товара).

3.9. В случае привлечения экспертов или экспертных организаций, для проведения экспертизы Поставщик по требованию Заказчика в полном объеме возмещает расходы, связанные с привлечением эксперта.
4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Рекламации могут быть заявлены по количеству товара не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи Товара Заказчику, а по качеству Товара в течение всего срока годности, путем факсимильного уведомления с последующим направлением по почте.

4.2. Поставщик должен рассмотреть полученную рекламацию и дать ответ по существу в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения рекламации. Если по истечении указанного срока от Поставщика не последует ответа по существу, рекламация считается признанной Поставщиком.

4.3. Споры и разногласия, возникшие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами или предъявлением претензии.

4.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Омской области.
5. ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик поставляет Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающих полную сохранность Товара при погрузке-разгрузке, перевозке и хранении. Маркировка должна быть четкой, выполнена несмываемой краской и хорошо читаемым шрифтом на русском языке. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать нормативной документации, регламентирующей изготовление товара, в том числе ГОСТам и техническим регламентам.

5.2. Качество Товара переданного по контракту, должно соответствовать стандартам и требованиям, установленным действующими ГОСТ, иным требованиям, предусмотренных законодательством РФ для данных видов товара.

5.3. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные п.2.1.5 контракта, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

5.4. Гарантийный срок равен сроку годности, установленному производителем товара. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику. Поставщик предоставляет гарантии на товар на срок не менее срока действия гарантии, установленного производителем данного товара.

5.5. Срок годности поставляемого товара должен иметь запас не менее 70% гарантийного срока, установленного изготовителем товара на дату поставки. Товар с меньшим сроком годности передается исключительно по согласованию с Заказчиком.

6. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31.12.2015г. отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика, переданной посредством электронной или факсимильной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки.

6.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара с согласия Заказчика.
7. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Цена контракта составляет ____________(__________) рублей __ копеек, в том числе НДС ________ рублей. В цену контракта включаются стоимость товара, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, а также стоимость упаковки, расходы на доставку товара на склад Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных п. 7.2, п. 8.5 настоящего контракта.

7.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Оплата осуществляется по факту поставки товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных Поставщиком счета и/или счета-фактуры, товарной накладной, Акта приемки и экспертизы оказанных услуг, результата (отдельного этапа) исполнения контракта, в течение 30(тридцати) дней. Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.

7.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КОСГУ ___ за счет средств бюджетных учреждений.

7.5. Оплата товара производится за вычетом суммы неустоек (пени, штрафа) выставленных Поставщику в соответствии с разделом 9 контракта, в случае неуплаты неустойки Поставщиком в добровольном порядке.

7.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.7. Акты сверки направленные Поставщику должны быть возвращены Заказчику не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты их направления.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.01.2016г.

8.2. Окончание срока действия контракта или его расторжение не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они не противоречат законодательству РФ, оформлены дополнительными соглашениями в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество поставляемого товара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки, Поставщик уплачивает штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения в размере:

- 10% цены контракта (что составляет _________ рублей) в случае если цена контракта не превышает 3 млн.рублей;

- 5% цены контракта (что составляет _________ рублей) в случае если цена контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей.

9.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки (просрочки) Товара Поставщик уплачивает неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С=СЦБ x ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле Л = ДП/ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.4. Неоднократное (2 раза и более) неисполнение Поставщиком обязательств по контракту (в том числе п.2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, 3.2) является существенным нарушением условий контракта и является основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафов в размере:

- 2,5% цены контракта (что составляет _______ рублей) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей;

- 2% цены контракта (что составляет ________ рублей) в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей.

9.7. Заказчик имеет право удержать из оплаты стоимости Товара суммы неустоек, штрафов, выставленных Поставщику в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

9.8. Выплата неустойки, возмещение расходов Заказчику не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по контракту.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconТехническое задание (ТЗ) на строительство и реконструкцию сетей по...
Выполнение работ по строительству и реконструкции сетей fttb в филиале в Республике Марий Эл в 2016-2017 г г

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconОмскийфилиал
Омским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения Института математики им. С. Л. Соболева со ран. Дана краткая...

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconРоссошанского муниципального района воронежской области распоряжение
Морозовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в филиале ау «мфц» в с. Морозовка ул. Пролетарская,...

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconДля отражения хозяйственных операций, в филиале используется программный...
Положения об учетной политике Общества, существуют следующие допущения при ведении бухгалтерского учета филиалом: для отражения хозяйственных...

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconПорядок проведения вступительных испытаний в омском государственном техническом университете
Омского государственного технического университета (Омгту), форма которых определяется вузом самостоятельно, дополнительных вступительных...

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconПоложение о магистерской диссертации (выпускной квалификационной...
Положение о магистерской диссертации (выпускной квалификационной работе магистра) в Оренбургском институте (филиале) мгюа имени О....

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconПоложение о филиале среднетерешанской средней общеобразовательной...
О филиале среднетерешанской средней общеобразовательной школы – муниципального образовательного учреждения – верхнетерешанская основная...

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconОоо «Межрегиональный центр энергосервиса»
Р/C 40702810911050015497 в филиале «Новосибирский» коммерческого банка зао «глобэксбанк»

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconОоо «Межрегиональный центр энергосервиса»
Р/C 40702810911050015497 в филиале «Новосибирский» коммерческого банка зао «глобэксбанк»

Р/С 40702810300700001472 в Омском филиале iconОоо «Межрегиональный центр энергосервиса»
Р/C 40702810911050015497 в филиале «Новосибирский» коммерческого банка зао «глобэксбанк»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск