Извещение о проведении запроса котировок №8


Скачать 393.63 Kb.
НазваниеИзвещение о проведении запроса котировок №8
страница2/2
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   2



Общая цена контракта:
Место, условия и сроки выполнения работ:
Сроки выполнения работ:
Указание сведений о включенных (не включенных) в стоимость расходах:
Сроки условия оплаты:
Гарантия:
Качество выполняемых работ:


Мы, обязуемся в случае признания нас победителем настоящего запроса котировок осуществить выполнение вышеуказанных работ, самостоятельно обеспечить всеми необходимыми для выполнения работ материалами и оборудованием и завершить работы в срок установленный в проекте муниципального контракта


(Ф.И.О. руководителя) Подпись

М.П.


Примечание: Данная форма заполняется по всем пунктам и должна содержать сведения о х характеристиках и объемах выполняемых работ, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика, указанным в техническом задании настоящего запроса котировок.


Приложение №2

к запросу котировок цен

№8 от 26.07.2010г.
Техническое задание

На выполнение капитального ремонта в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40»


Предмет контракта: выполнение капитального ремонта в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40»
Место, срок и условия выполнения работ

Место выполнения работ – Зал селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ

Срок выполнения работ: в течение 7 дней со дня подписания контракта

Условия выполнения работ: наличие у участника размещения заказа свидетельства СРО о допуске к видам работ, являющихся предметом запроса котировок
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Источник финансирования – бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы в следующем порядке:

100% цены контракта в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

С письменного разрешения Заказчика допускается привлечение субподрядчиков для выполнения работ.
Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения Работ.
Требования к качеству материалов и выполняемых работ

Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены другой стороне за 5 (пять) дней до начала выполнения Работ.

Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной локально-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с локально-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока за счет собственных средств;

- возмещение ущерба за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику, во время выполнения Работ;

- возврат строительных материалов, запасных частей, получаемых от разборки старых конструкций, принадлежащих Заказчику, подлежащих возврату на основании акта;
Формы отчетов о ходе работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Контроль и приемка выполненных работ будет осуществляться Заказчиком. Сдача выполненных Работ оформляется актом приемки Работ (форма КС-2), По окончании работ подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о выполненных Работах (форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.
Ведомость объёмов работ:





Наименование

Ед.изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5




Раздел 1. Демонтажные работы










1

Демонтаж витража в алюминиевой обвязке


100 м2


0,0962
9,62/100






2

Демонтаж дверей в алюминиевой обвязке


100м2

0,0392
3,92/100






3

Демонтаж облицовки стен из ПВХ по деревянной обрешетке


100м2

1,23 123/100




4

Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля


100м2

0,1845
18,45/100






5

Снятие обоев: простых и улучшенных


100м2

0,3
30/100






6

Разборка покрытий полов: из керамических плиток


100м2

0,0241
2,41/100






7

Демонтаж конструкции из древесно-стружечных плит


100м2

0,0345
3,45/100






8

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов


100м2

0,01
1/100






9

Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных


100м2

0,0087
0,87/100









Раздел 2. Электротехнические работы











10

Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток


100шт

0,04
4/100






11

Демонтаж кабеля


100м

0,7
70/100






12

Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп


100шт

0,06
6/100






10

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5


100м кабеля

0,95
95/100






11

Кабели силовые ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2


1000м

0,095
95/1000






12

Кабели силовые ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0.66 кВ сеч. 3х2.5 мм2


1000м

0,086
86/1000



 

13

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1


100м

0,86
86/100



 

14

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5


100м

1,2
120/100



 

15

Гофра


м

178





16

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х10 мм


м

3


 

17

Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1


100шт

0,13


 

18

Светильник встраиваемый: ЛВОО1-4Х20/П-01 УХЛ4


шт

7





19

Установка электрополотенца


шт

1




20

Стоимость электрополотенца


шт

1




21

Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке


100шт

0,1
10/100






22

Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС16-260


шт

10





23

Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке


100шт

0,04
4/100






24

Выключатель двухклавишный скрытой установки С5-10-004


шт

4

 

22

Установка вентилятора


шт

1





23

Стоимость вентилятора


шт

1




24

Установка калориферов массой до: 0,1 т


шт

1




25

Стоимость калорифера


шт

1







Раздел 3. Санузел











26

Устройство подстилающих слоев: гравийных


1м3

0,58





28

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм


100 м2 стяжки


0,0249
2,49/100






29

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50мм


100 м2 стяжки


0,249
2,49*10/100






30

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до: 130х130 мм


100 шт.


0,01
1/100






31

Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных


100 м2 покрытия


0,0249
2,49/100






32

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: цементном растворе по кирпичу и бетону


100 м2 поверхности облицовки


0,18
18/100






33

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих


100 м2 перегородок (за вычетом проемов)


0,0435
4,35/100






34

Устройство потолков реечных алюминиевых


100 м2 поверхности облицовки


0,0249
2,49/100






35

Подвесы с зажимом для реечных потолков


шт.


1,743





36

Рейка алюминиевая потолочная 100мм


м

26,15




37

Гребенка несущая


м

2,49







Раздел 4. Общестроительные работы











38

Монтаж витражей из стеклопакетов в алюминиевой обвязке


100м2

0,673
67,3/100






39

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления


100м2

0,0281
2,81/100






40

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м


100м

0,0162
1,62/100






41

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПH и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом


100 м2 стен за вычетом проемов


1,23
123/100



 

42

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен


100 м2 покрытия


1,23
123/100



 

43

Грунт акриловый


тн

0,01599


 

44

Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен


100м2

1,23
123/100



 

45

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными


100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности


1,23
123/100



 

46

Высококачественная окраска стен по обоям


100 м2 окрашиваемой поверхности


1,23
123/100



 

47

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля


100 м2 поверхности облицовки


0,1845
18,45/100



 




Раздел 5. Кабинет








 

48

Облицовка стен ламинированными панелями


100м2

0,115
11,5/100



 

49

Ламинированные панели


м2

11,73


 

50

Устройство покрытий из ламината


100 м2 покрытия


0,1845
18,45/100



 

51

Устройство плинтусов поливинилхлоридных


100 м


0,18


 




Раздел 6. Канализация








 

52

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм


100 м трубопровода с фасонными частями


0,06
6/100






53

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм


100 м трубопровода


0,06
6/100






54

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм


100 м трубопровода


0,05
5/100






55

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм


1 врезка


2




56

Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным


10 комплектов


0,1
1/10






57

Унитаз компакт кноп. арматура, сидение


шт

1




58

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм


шт

3




59

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 500 см2


100 отверстий


0,01





60

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 100 см2


100 отверстий

0,03







Раздел 7. Отопление








 

61

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм


100 м трубопровода


0,03


 

62

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25мм


м

2,8

 

63

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм


100 м трубопровода


0,08

 

64

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32мм


м


7,5





65

Установка радиаторов алюминиевых


100 кВт радиаторов и конвекторов


0,0192
1,92/100






66

Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных


компл


5




67

Краны шаровые TM 1" полнопроходные, резьба внутр./внутренняя, ручка


шт

2




62

Радиаторы биметаллические "Elegance" 300/1


кВт


1,92




63

Муфта Sразъёмная 32 (американка)


шт

4







Раздел 8. Водоснабжение











64

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм


100 м трубопровода


0,05
5/100



 

65

Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды


10 комплектов


0,1
1/10



 

66

Умывальники керамические полукруглые


комплект


1

 

67

Установка смесителей


10 шт


0,1

 

68

Смеситель "Елочка" ОМ 1002.01 с тройником


шт

1

 




Раздел 9. Крыльцо








 

69

Разборка покрытий полов: из природного камня


100 м2 покрытий


0,076
7,6/100






70

Заливка бетона под ступень и пандус


100 м3


0,0084
0,84/100






71

Укладка металлической сетки при облицовке гранитом


100 м2

0,1036
10,36/100






72

Облицовка подступенков полированными гранитными плитами


100 м2 поверхности облицовки


0,025
2,5/100






73

Устройство покрытий из пиленых гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до: 3 шт.


100 м2 покрытия


0,0786
7,86/100






74

Монтаж: козырька над кондиционером


1 т конструкций


0,04








Раздел 10. Тамбур











75

Разборка покрытий полов: из керамогранита


100 м2 покрытий


0,018
1,8/100









Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами 30*30


100 м2


0,02
2/100





































Приложение №3

к запросу котировок цен

№7 от 24.06.2010г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г.Октябрьский «____»________2010 года
Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Молчанова С.А., действующего на основании Устава городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, с одной стороны и _______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_______г. №___ по итогам проведения запроса котировок цен №8 от 26.07.2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту «контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту в зале селекторного совещания администрации городского округа город Октябрьский РБ, расположенного по адресу: г.Октябрьский, ул. Горького, д.40 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Контрактом цену.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ в течение 2 дней со дня даты заключения настоящего Контракта и должны быть завершены не позднее 20.08.2010г.

2.2. Подрядчик вправе досрочно завершить работы, известив об этом заказчика за два рабочих дня до завершения производства работ.
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работа, предусмотренная п. 1.1 настоящего Контракта выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет Подрядчик.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

3.4. Качество строительных работ предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта должно соответствовать строительным нормам и правилам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяемые в ходе исполнения настоящего Контракта строительные материалы, используемое строительное оборудование должны отвечать требованиям СНиПов, СанПиНов, ГОСТов, ТУ и другим нормативных документов, утвержденных и рекомендованных к применению Росстроем РФ.

3.5. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, техническим заданием, с соблюдением технологии и безопасности производства ремонтных работ.

3.6. На результат работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика Заказчик самостоятельно в одностороннем порядке составляет Акт и направляет его Подрядчику.

3.7. Смета на выполнение работ согласно условиям настоящего Контракта составляется Подрядчиком.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по Контракту составляет ___________ (_____________________) руб., ____ коп. и определяется Локальным сметным расчетом на выполнение работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

Источник финансирования: Бюджет городского округа город Октябрьский РБ

4.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Оплата работ по Контракту производится в следующем порядке:

100% цены контракта в течение 5-ти дней со дня подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.

4.4. Форма оплаты: безналичная.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и техническим заданием, и сдать работы Заказчику в установленный срок, в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.1.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проведении, приемке Работ и в течение гарантийного срока.

5.1.3. Отключать существующие инженерные системы, сети или отдельные их участки только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и, при необходимости, организовать наблюдение для обеспечения защиты объекта, безопасности и/или удобства персонала Заказчика и Подрядчика.

5.1.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.1.5. Вывезти в 5-дневный срок со дня завершения ремонтно-строительных работ на Объекте, принадлежащее Подрядчику строительное оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.1.6. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

5.1.7. В случае если на любой стадии выполнения работ на Объекте будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт, а Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта в срок, указанный Заказчиком в Акте, выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика и сдаёт их Заказчику.

5.1.8. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ на объекте, и принимать меры для их устранения, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят результатам выполняемых работ на объекте, либо создают невозможность их выполнения в срок.

5.2. Подрядчик обеспечивает:

- Беспрепятственный доступ Заказчика на Объект (рабочая площадка) для ознакомления с ходом выполнения Работ;

5.3. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

5.4.Заказчик обязан:

5.4.1. Передать Подрядчику на период проведения Работ рабочую площадку, пригодную для производства Работ.

5.4.2. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.5. В случае несвоевременного, некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. По окончании всех работ, а также каждого из этапов работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результатов работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ не позднее 3-х рабочих дней после получения соответствующего уведомления Подрядчика.

6.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Контракта. Акты о приемке выполненных работ, а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Заказчику представляет Подрядчик.

6.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта, в случае отказа Подрядчика от устранения недостатков.

6.4. В течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ с перечнем недостатков.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке результата работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.6. Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в сроки установленные пунктом 6.5 настоящего Контракта своими силами и за свой счет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.д.).

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую Сторону.
9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

9.2. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу даты его заключения и действует до 25.12.2010г. а в части принятых сторонами обязательств по настоящему контракту до полного их исполнения.

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, путем переговоров.

11.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.2. К Контракту прилагаются:

- Ведомость работ (Приложение №1)

- Смета на выполнение работ (Приложение N 2);

- Документы, свидетельствующие о вступление в СРО.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Администрация городского округа РБ

Октябрьский

г.Октябрьский, ул.Чапаева,23

ИНН/КПП 0265027400/026501001

л/сч 020082501000002

р/сч 40204810100000001247 ТФУ МФРБ

г.Октябрьского РБ

ГРКЦНБРБ Банка России г.Уфа

БИК 048073001


Глава администрации городского Руководитель:

округа город Октябрьский

____________________(С.А.Молчанов) ____________________(_______)


Приложение №1

к муниципальному

контракту №___ от ______2010г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ




Наименование

Ед.изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5


Подписи Сторон:

От Заказчика От Подрядчика

Приложение №2

к муниципальному

контракту №___ от ______2010г.

СМЕТА

От Заказчика От Подрядчика
1   2

Похожие:

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconВ извещение о проведении запроса цен (запроса котировок) пункт 10 читать в следующей редакции
В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025 Редакция II 2012 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся...

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconФорма описания объекта закупки для включения в документацию о закупке,...
Для включения в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, запроса предложений

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconВ извещение о проведении запроса цен (запроса котировок) в электронной...
В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025-2014 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся изменения...

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconИзвещение – документация о проведении запроса котировок в электронной форме
«Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа...

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconВ. Я. Потапов «14» июня 2016 г
Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и в документацию по запросу котировок. 7

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconТ. В. Горяева «02» сентября 2016 г
Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и в документацию по запросу котировок. 7

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconЗаказчику фгбу «Мурманское угмс» заявка на участие в запросе котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку химических продуктов, мы,­­­­­­

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность...

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность...

Извещение о проведении запроса котировок №8 iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Закрытое акционерное общество техническая фирма «Ватт» (далее зао тф «Ватт») сообщает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск