Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»


НазваниеКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»
страница7/14
ТипКонкурс
filling-form.ru > Туризм > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет - 19 980 399,83(Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч триста девяносто девять рублей 83 копейки), в т.ч. НДС 18% .

Цена Договора с учетом снижения составляет _____________ (______________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС – 18% _________________ (______________________) рубля ___ копеек (далее – цена Договора).

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2.1. Форма расчетов – безналичный расчет

Источник финансирования - субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания. Код субсидии: 056 1- 16 030.КОСГУ 225

ОКПД2: 43.99.90.190
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.5. Оплата производится Заказчиком поэтапно путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения последним фактически выполненных объемов работ и подписания Сторонами на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

2.6. Обязательство Заказчика по окончательному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим пунктом Договора с расчетного счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, в соответствии с Графиком, согласованным с Заказчиком (приложение № 2 к Договору). Заказчик имеет право изменить дату начала выполнения работ на Объекте и сообщить об этом Подрядчику не позднее, чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты начала работ.

3.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме - с момента заключения договора – по «25» июля 2016г.

3.3. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а так же за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика на Объекте) при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения этапа Работ и/или всего объема Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения этапа работ или всего объема в соответствии с Графиком.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Договором, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акт выполненных работ.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Смете, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2..

4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акт выполненных работ передачи ему предусмотренных Договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальной Сметой.

5.1.2. В порядке, установленным статьей 4 Договора в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).

5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

5.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком (подрядной организацией) указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и контроля, а также представителями Заказчика;

5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

5.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.15 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.

5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Локальной Смете и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией работ по Договору.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.

5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с Локальной Сметой, требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими озеленительными нормами и правилами.

5.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору.

5.4.5. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку прилегающих территорий.

5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Договором документации, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и требованиями Заказчика.

5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

5.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет.

5.4.10. Исполнять указания и предписания органов государственного контроля, а также требования технического надзора.

5.4.11. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора, а также представителями Заказчика.

5.4.12. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам работ на Объекте.

5.4.13. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

5.4.14. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.15. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.16. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.17. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему, а также требованиями законодательства РФ и города Москвы.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а равно как в одностороннем порядке Заказчиком, в связи с ненадлежащим выполнением работ, а также в судебном порядке по решению суда, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов нарушения технологии работ, выявления недостатков после принятия результатов работ Заказчиком, образовавшихся по вине Подрядчика, вся ответственность по вынесенным уполномоченным контрольным органом санкциям и обязанность их исполнения возлагается на Подрядчика в полном объеме.

7.8. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) работ, как в связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает об этом Подрядчика, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты работ назначает за свой счет экспертизу. Сторона, которая выразила несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

При отсутствии у Подрядчика возражений в отношении выявленных указанным образом необоснованной оплаты, Подрядчик обязан в бесспорном порядке возвратить сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.

7.9. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Похожие:

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового...
...

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по созданию Автоматизированной информационной...

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconЭлектронной форме на право заключения договора на выполнение работ...
Электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту объектов

Конкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту дорожно-тропиночной сети асфальтобетонного покрытия на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск