Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»


НазваниеКонкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО»
страница6/9
ТипКонкурс
filling-form.ru > Туризм > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРОЕКТ ДОГОВОРА



Гражданско-правовой договор № __________

на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха

на территории ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

г. Москва «___» __________ 201__ г.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства),именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках, на основании результатов путем проведения конкурса (протокол от «___»__________2015г. № ___________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее –Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и установить павильон пункта проката и площадку отдыха на территории ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО" в объеме установленном Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7.

1.3. Страной происхождения поставляемого товара является _______________________.

Документы, передаваемые Заказчику одновременно с Товаром и подтверждающие страну происхождения:

- счет, товарная накладная, счет-фактура;

- гарантийные талоны;

- таможенные декларации.

1.4. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):

1.4.1. упаковка, маркировка, погрузка-разгрузка, доставка Товара к месту поставки, подъем Товара на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа), подключение (установка).

1.4.2. монтаж товара в соответствии с требованиями с требованиями технического задания (Приложение 3 к договору).

1.5. Поставщик гарантирует:

  • легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;

  • соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);

  • что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.

1.6. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьей 2 Договора надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Договором порядке Товара.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

    1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 7 274 000,00 (Семь миллионов двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)


2.1.1. Цена Договора с учетом снижения по результатам проведения конкурса составляет _____________________________________________________________, включая НДС 18% - ___________________________________________________________.
Цена Договора с учетом снижения составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Договора), в том числе:

Источник финансирования - субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

Код субсидии: 056 1- 15- 030

ОКДП 2022533

КОСГУ: 310.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочных (навесных) с выравниванием Товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в цену Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14 Договора после поставки последним всего количества Товара и осуществления монтажа поставленного товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком, подписываемом Сторонами одновременно с Договором.

3.2. Срок поставки Товара по Договору в полном объеме и осуществления монтажа поставленного товара: с момента подписания Договора – «15» декабря 2015г.
Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»№ П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»№ П-6 от 15.06.1965.

4.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, монтаж, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа) Товара по указанному в Договоре адресу.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.4. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

4.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике) телефонограммой или по факсимильной связи.

4.6. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании расходной накладной. Уполномоченный представитель Заказчика устанавливает соответствие наименования, количества и качества (наличия дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и Спецификации Договора.

4.8. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его качества требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего его количества.

4.8.1. В случае если по результатам указанных в п. 4.8 Договора проверок качества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Поставщика.

4.8.2. В случае установления несоответствия количества и качества поставленного Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и (или) Спецификации Договора уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.

4.9. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п. 4.8.2 Договора, Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня такого отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки Товара с указанием причин такого отказа, а Поставщик обязуется в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого отказа устранить все замечания Заказчика.

4.10. По завершению поставки всего количества Товара, предусмотренного Договором Поставщик оформляет и предоставляет Заказчику товарную накладную одновременно с иными документами, предоставление которых предусмотрено Договором.

4.11. Заказчик рассматривает товарную накладную в течение 5 рабочих дней со дня ее предоставления Поставщиком и подписывает ее в случае отсутствия замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

4.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Заказчиком товарной накладной и предоставления ему предусмотренных Договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать товарную накладную.

4.13. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до принятия его Заказчиком.
Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, его комплектности и стоимости, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. Отказать Поставщику в приемке Товара в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

5.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.

5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.

5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и осуществить монтаж поставленного товара в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.5. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

5.4.6. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора.

5.4.7. При подписании товарной накладной выдать Заказчику Гарантийный сертификат, оформленный по прилагаемой к Договору форме.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить наличие действующих документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока Договора.

6.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, требованиям Технического задания и Договора и приложениям к нему.

6.3. Гарантийный срок на поставляемое оборудование устанавливается не менее срока гарантии, введенного изготовителем. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийных талонов или проставлением соответствующей записи на маркировочных ярлыках поставленного оборудования.

6.4. Условия исполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности Сторон и иные положения, связанные с гарантиями качества поставляемого Товара устанавливаются Сторонами в Гарантийном Сертификате, который оформляется Поставщиком по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 4) и передается Заказчику одновременно с товарной накладной.

6.5. Поставщик обязан обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок от Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны иметь телефонные номера, зарегистрированные в г. Москва. Заявки Заказчика по «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его представителя в рабочие дни с 9.00 до 18.00 и регистрироваться в журнале учета заявок.

6.6. Все комплектующие, которые Поставщик использует для восстановления работоспособности Товара и(или) оборудование, предоставляемое на время ремонта должны быть оригинальными (произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходный Товар) и иметь аналогичные функциональные характеристики.
Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара в том или ином периоде поставки, установленном в Графике, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости поставленного некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

7.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости такого Товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования Товара/приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.8. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) Товаров и сопутствующих работ, как в связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает об этом Поставщика, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты Товаров, сопутствующих работ назначает за свой счет экспертизу. Сторона, которая выразила несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

При отсутствии у Поставщика возражений в отношении выявленных указанным образом необоснованной оплаты, Поставщик обязан в бесспорном порядке возвратить сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.

7.9. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик оставляет за собой право применить штрафные санкции в размере 30% от стоимости Договора

7.10. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке Заказчиком или в судебном порядке;

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 календарных дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.

8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения больше 2 раз сроков поставки товаров более чем на 5 дней;

- наличия более 2 претензий по качеству товаров.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» декабря 2015  г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных – до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7

Тел: (499) 166-61-19

Факс: (495) 657-97-32

ОГРН 1037739542719

ИНН 7719019638

КПП 771901001

e-mail: info@i-park.su

www.izmailovsky-park.ru
Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы

(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

л/с 2905651000630159)

Отделение 1 Москва

р/с 40601810000003000002

БИК 044583001
Директор
_________________ /__________________

М.П.


Поставщик:

_________________ /__________________

М.П.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового...
...

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconДокументация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconТехническое задание формы в составе заявки
«На право заключения гражданско-правового договора на поставку электронных компонентов»

Конкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового договора на поставку и установку павильона пункта проката и площадок отдыха на территории гаук г. Москвы «Измайловский пкиО» iconКонкурсная документация открытый конкурс на право заключения договора...
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение ремонта тротуарной плитки и дорожек из брусчатки на базе отдыха и оздоровления...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск