Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов»


НазваниеКонкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов»
страница6/7
ТипКонкурс
filling-form.ru > Туризм > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов проведения конкурса в электронной форме (протокол от ________ № ___________) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:



Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и водные велосипеды для ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» (далее – Товар), в соответствии с требованиями Технического задания-Приложение № 1), наименование, характеристики, количество, единичная и общая стоимость которого указана в Спецификации поставляемого товара (приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора (далее – График).

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Заказчику по адресу: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д.7.

1.3. Страной происхождения поставляемого товара является _______________________.

Документы, передаваемые Заказчику одновременно с Товаром и подтверждающие страну происхождения:

- счет, товарная накладная, счет-фактура;

- гарантийные талоны;

- таможенные декларации.

1.4. Поставщик так же обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие услуги):

1.4.1. упаковка, маркировка, погрузка-разгрузка, доставка Товара к месту поставки, подъем Товара на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа), посадка рассады..

1.5.Поставщик гарантирует:

  • легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;

  • соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.);

  • что Товар является новым, не бывшем в употреблении, пригодным к использованию, без видимых признаков повреждения.

1.6. Заказчик принимает и производит оплату в соответствии со статьей 2 Договора надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Договором порядке Товара.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет 492 500,00 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

Код субсидии:

Цена Договора с учетом снижения составляет _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее – цена Договора),

ОКДП: 30.92.10.190 КОСГУ:310

2.2. Цена Договора включает в себя: цену товара, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством РФ, транспортные услуги, а также все другие расходы, связанные с выполнением настоящего заказа.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 13 Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки товара (отдельной его партии) и при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара, а также предоставления Заказчику следующих документов:

• товарной накладной;

• счета-фактуры;

• счета на оплату.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком (Приложение № 2), подписываемом Сторонами одновременно с Договором.

3.2. Срок поставки Товара по Договору в полном объеме с момента заключения настоящего Договора до 10 календарных дней с момента подписания Договора.
Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»№ П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»№ П-6 от 15.06.1965.

4.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, монтаж, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа) Товара по указанному в Договоре адресу.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.4. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).

4.5. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике) телефонограммой или по факсимильной связи.

4.6. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании расходной накладной. Уполномоченный представитель Заказчика устанавливает соответствие наименования, количества и качества (наличия дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и Спецификации Договора.

4.8. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его качества требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего его количества.

4.8.1. В случае если по результатам указанных в п. 4.8 Договора проверок качества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Поставщика.

4.8.2. В случае установления несоответствия количества и качества поставленного Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и (или) Спецификации Договора уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.

4.9. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п. 4.8.2 Договора, Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня такого отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки Товара с указанием причин такого отказа, а Поставщик обязуется в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого отказа устранить все замечания Заказчика.

4.10. По завершению поставки всего количества Товара, предусмотренного Договором Поставщик оформляет и предоставляет Заказчику товарную накладную одновременно с иными документами, предоставление которых предусмотрено Договором.

4.11. Заказчик рассматривает товарную накладную в течение 3 рабочих дней со дня ее предоставления Поставщиком и подписывает ее в случае отсутствия замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

4.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Заказчиком товарной накладной и предоставления ему предусмотренных Договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать товарную накладную.

4.13. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до принятия его Заказчиком.
Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, его комплектности и стоимости, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. Отказать Поставщику в приемке Товара в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

5.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.

5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Договора.

5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Договору.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.5. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

5.4.6. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора.

5.4.7. При подписании товарной накладной выдать Заказчику Гарантийный сертификат, оформленный по прилагаемой к Договору форме.

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Договором.

Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2.Упаковка и маркировка должны соответствовать установленным стандартам и обеспечивать сохранность товара в период транспортировки, погрузки-выгрузки и хранения.

6.3.Поставщик подтверждает качество Товара сопроводительными документами или их заверенные надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов;

6.4. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества.

6.7. Поставщик устанавливает гарантийный срок на рассаду и луковичные до 01 июня 2017 года.
Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара в том или ином периоде поставки, установленном в Графике, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости поставленного некачественного Товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).

7.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости такого Товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования Товара/приемки Заказчиком Товара, поставленного взамен некомплектного Товара).

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.8. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) Товаров и сопутствующих работ, как в связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает об этом Поставщика, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты Товаров, сопутствующих работ назначает за свой счет экспертизу. Сторона, которая выразила несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.

При отсутствии у Поставщика возражений в отношении выявленных указанным образом необоснованной оплаты, Поставщик обязан в бесспорном порядке возвратить сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.

7.9. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке Заказчиком или в судебном порядке;

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 календарных дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.

8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения больше 2 раз сроков поставки товаров более чем на 5 дней;

- наличия более 2 претензий по качеству товаров.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.


Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует со дня подписания Договора по 30 июня 2016 года, а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных – до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7

Тел: (499) 166-61-19

Факс: (495) 657-97-32

ОГРН 1037739542719

ИНН 7719019638

КПП 771901001

e-mail: info@i-park.su

www.izmailovsky-park.ru
Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы

(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»

л/с: 2905651000630159)

Отделение 1 Москва

р/с: 40601810000003000002

БИК: 044583001
Директор
_________________ /__________________

М.П.


Поставщик:

_________________ /__________________

М.П.



Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ___ от «__» _____ 2016 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Прилагается отдельно)

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ___ от «__» _____ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ




Наименование

Кол. (шт.)

Стоимость за ед. товара в руб., в т.ч. НДС

Стоимость в руб, в т.ч. НДС

1. 

Водный велосипед



 





















Заказчик: Поставщик:

________________________ _________________________

«__» ___________ 2016 г. «__» ____________ 2016 г.

М.П. М.П.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация конкурс в электронной форме на право заключения...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация «Конкурс на право заключения Гражданско-правового...
Директор Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха»

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconДокументация об аукционе в электронной форме
Право заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для нужд гауз...

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация Открытого конкурса в электронной форме на...
Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку с доставкой компьютеризированного антенатального...

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconДокументация об аукционе в электронной форме
Право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (соут) в помещениях...

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право...
Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж архитектуры, строительства...

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация № для проведения открытого конкурса в электронной...
Адрес: 198206, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 19, корп. 3

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconР. З. Исмагилов Документация по проведению запроса котировок (запроса...
Документация по проведению запроса котировок (запроса цен) в электронной форме на право заключения договора на поставку нового автомобиля...

Конкурсная документация «Конкурс в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку водных велосипедов» iconКонкурсная документация
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по ежедневной комплексной уборке нежилых помещений,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск