31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту


Название31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту
страница2/7
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

Устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ; (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии);

- копии учредительных документов (для индивидуальных предпринимателей)

свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП (копии заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений указанным в п. 5.2. Информационной карты:

1. Отсутствие в составе исполнительных органов организации дисквалифицированных лиц

Скрин-шот с сайта www.nalog.ru, подтверждающих отсутствие в составе исполнительных органов организации дисквалифицированных лиц;

2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 94-ФЗ – для ЮЛ, ИП, ФЛ

Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru в части отсутствия сведений об участнике закупки в РНП

3. Не нахождение в процессе ликвидации или в стадии процедуры банкротства – для ЮЛ, ИП

Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений

4. Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ – для ЮЛ, ИП

Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений

5. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – для юридических лиц;

Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – для индивидуальных предпринимателей;

Справка из управления ФНС по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений

6. Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда, для ЮЛ, ИП, ФЛ

Справка из арбитражного суда по месту регистрации (заверяют участником закупки или представляются нотариально заверенные копии либо оригинал справки). Срок выдачи справки не должен превышать шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений

11.1.2.

Сведения, предоставляемые участником закупки по каждому лоту отдельно:

1) опись документов;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции;

3) сводный сметный расчет стоимости выполненных работ, локальную смету выполнения работ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

5) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

6) заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается закупка.

12.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Отказ от проведения процедуры.

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение для следующего со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или в документацию о запросе предложений. Не позднее чем в течение одного дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о запросе предложений.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений, в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте.

13.

Место, порядок, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений:

13.1.

Место рассмотрения и оценки заявок:

г. Петропавловск- Камчатский, ул. Циолковского, д. 43, каб. 210

13.2.

Дата рассмотрения и оценки заявок: 27.05.2013 г.

13.3.

Порядок и дата рассмотрения и оценки заявок:

Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Положения о закупке.

Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию:

а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет:

- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу;

- соответствие участников закупки требованиям документации о запросе предложений.

При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.

При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

По результатам проведения стадии рассмотрения Единая комиссия имеет право отклонить заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям документации о запросе предложений;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям документации о запросе предложений;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки.

б) Оценочная стадия:

В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев:

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость:

  • цена договора – 80%;

  • срок выполнения работ – 20%;


Для определения заявки, в которой содержатся лучшие условия выполнения договора, каждой заявке присваивается итоговый рейтинг, характеризующий степень выгодности предлагаемых условий выполнения договора. Итоговый рейтинг i-й заявки определяется по формуле:
Для определения заявки, в которой содержатся лучшие условия выполнения Договора, каждой заявке присваивается итоговый рейтинг, характеризующий степень выгодности предлагаемых условий выполнения Договора. Итоговый рейтинг i-й заявки определяется по формуле:

,

где

– итоговый рейтинг i-ой заявки;

 – рейтинг i-ой заявки по критерию "цена Договора";

Rf i - рейтинг i-ой заявки по критерию "срок выполнения работ";

 – значимость критерия "цена Договора";

Kf i - значимость критерия "срок выполнения работ".
Оценка по критерию "цена Договора"

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена Договора", определяется по формуле:

A max - A i

R a i= ---------------------- x 100,

A max

где:

R a i- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A max - начальная цена Договора, установленная в конкурсной документации;

A i - предложение i-го участника конкурса по цене Договора;

i- номер заявки.
Оценка по критерию "срок выполнения работ"

Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" устанавливается единица измерения срока в днях.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по формуле:

Fmax - F i

Rf i = ----------------- x 100,

Fmax

где:

Rf i -рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

F max - максимальный срок выполнения работ с даты заключения Договора;

F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ с даты заключения Договора.

При оценке заявок по сроку выполнения работ лучшим условием исполнения Договора по критерию "сроки выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.

В случае указания в заявках на участие в конкурсе срока выполнения работ равным менее половины максимального срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если участники конкурса по результатам оценки набрали одинаковый наибольший итоговый рейтинг, лучшей считается заявка участника, предложившего лучшее среди данных участников значение по критерию, имеющему наибольший коэффициент весомости.

Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами Единой комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

14.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок его предоставления

не требуется

15.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

30% от начальной (максимальной) цены договора – 809 886,94

16.

Порядок заключения и исполнения договора

Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор, по результатам проведения запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не ранее 3 рабочих дней и не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.

17.

Переторжка и порядок переторжки

Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры.

17.1

В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены Единой комиссией к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Единой комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.

При переторжке участникам предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки на участие в процедуре закупки):

1) снижение цены;

2) снижение авансовых платежей;

3) сроки выполнения работ.

При проведении переторжки участники запроса предложений к установленному Заказчиком, сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.

Заседание Единой комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с заявки и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, поступивших на процедуру закупки, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте в аналогичные сроки.

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данной процедуры в соответствии с критериями оценки, указанными в документации о проведении запроса предложений.


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту icon31300200505 о проведении запроса предложений на право заключить договор...
Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту icon31300200533 о проведении запроса предложений на право заключить договор...
Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту icon31300489197 о проведении запроса предложений на право заключить договор...
Закупка или размещение закупки – приобретение фкп «Аэропорты Камчатки» способами, указанными в Положении о закупке, товаров, работ,...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту iconО проведении электронного аукциона №121/223/эа на право заключить договор
Эа на право заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту iconДокументация о запросе предложений на выполнение смр работ по объекту
Заказчик, указанный в информационной карте (п 23. 4), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту iconДокументация о запросе предложений с предварительной квалификацией...
Заказчик, указанный в информационной карте (п.), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту iconДокументация о запросе предложений с предварительной квалификацией...
Заказчик, указанный в информационной карте (п.), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту icon1 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту icon1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений
Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с...

31300309228 о проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение работ по объекту iconДокументация о запросе предложений на выполнение смр и пнр по объекту
Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск