Статья 9. Сроки выполнения Работ
9.1. Сроки и очередность выполнения Работ установлены Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).
9.2. Датой начала Работ считается Дата подписания настоящего Договора.
9.3. Датой окончания Работ считается _________ Срок договора не может превышать 14 месяцев с момента подписания договора.
9.4. Дата окончания Работ и срок выполнения Работ в случае принятия Сторонами решения о приостановке выполнения Работ могут быть изменены с учетом продолжительности периода приостановки Работ.
9.5. Если в любое время фактический ход работы Генподрядчика будет отставать более чем на 15 (пятнадцать) дней от Графика производства работ (Приложение № 2 к Договору) или когда станет очевидно, что такое отставание будет иметь место, Генподрядчик обязан поставить в известность об этом Заказчика.
Одновременно Генподрядчик обязан уведомить Заказчика о мерах, принимаемых им для ускорения темпов работ, направленных на то, чтобы обеспечить завершение Работ в срок.
Статья 10. Обязательства и права Заказчика
10.1. Заказчик обязуется:
10.1.1. До начала Работ на Объекте передать Генподрядчику Исходную документацию.
10.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ (результата Работ) Рабочей комиссией.
10.1.3. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. Заказчик имеет право:
10.2.1. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Генподрядчиком к оплате за выполненные Работы.
Статья 11. Обязательства Генподрядчика
11.1. Генподрядчик обязуется:
11.1.1. Назначить Уполномоченное лицо Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с приложением доверенности в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления настоящего Договора в силу.
11.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора принять у Заказчика исходную документацию, необходимую для проведения Работ по настоящему Договору.
11.1.3. Выполнить и сдать работы в соответствии с Заданием (приложение 1 к настоящему Договору) и условиями Договора в сроки, определёнными графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
11.1.4. Если при сдаче-приёмке работ или в период использования результатов работ будет обнаружено их несоответствие действующим нормативным документам и требованиям к качеству Генподрядчик обязан устранить несоответствие за свой счёт в согласованный сторонами срок.
11.1.5. Обязательства Генподрядчика будут считаться выполненными после передачи Заказчику положительных заключений государственных экспертиз (в т.ч. государственной экологической экспертизы) на Проект по капитальному ремонту Объекта и откорректированного по результатам экспертиз комплекта отчётных документов, указанных в Задании (приложение 1 к Договору) и подписания Сторонами Акта выполненных работ.
11.1.6. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязанность исполнения инженерных изысканий и Проектной документации по капитальному ремонту Объекта и уполномочивает Генподрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы.
11.1.7. Соблюдать все требуемые действующие нормы и правила, предусмотренные актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, влияющие на обязанность выполнить настоящий Договор соответствующим образом и обязательные для Генподрядчика.
11.1.8. Выполнять указания, выдаваемые Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда это юридически или фактически невозможно. При этом, считается, что решения, указания и любая документация, которые утверждены или выданы Заказчиком автоматически принимаются как одобренные Заказчиком. В случае несогласия с каким-либо решением или действием Заказчика, Генподрядчик вправе обратиться к Заказчику за соответствующим подтверждением или отменой такого решения.
11.1.9. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Изменения Договора
12.1. Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые подписываются Сторонами.
12.2. Все дополнительные соглашения к Договору становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
Статья 13. Расторжение Договора
13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в том числе (но не ограничиваясь) в следующих случаях:
13.2.1. Нарушения Генподрядчиком сроков (начальных, промежуточных, окончания) выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) дней против сроков, установленных Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору);
13.2.2. Прекращения свидетельства Генподрядчика о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также иных документов, лишающих Генподрядчика права на выполнение Работ по настоящему Договору;
13.2.3. Введения арбитражным судом в отношении Генподрядчика процедуры банкротства, либо проведения его реорганизации или ликвидации;
13.2.4. Неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных статьей 6 настоящего Договора.
13.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации Заказчик оплачивает Генподрядчику фактически выполненные Генподрядчиком работы.
13.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора (если иной срок не предусмотрен в соглашении о расторжении Договора), в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Договора, или с даты получения одной из Сторон уведомления об одностороннем отказе (расторжении Договора) от исполнения Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомления об одностороннем отказе (расторжении Договора).
13.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения Договора) по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков (в том числе упущенной выгоды), связанных с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора (расторжения Договора).
13.6. В случае одностороннего (внесудебного) отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения Договора) Заказчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в разделе 22 настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Генподрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Генподрядчику (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Генподрядчик (адресат) не ознакомился с ним.
Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен соответствующими компетентными органами Российской Федерации.
14.2. При наступлении события, которое, по мнению Генподрядчика, может повлиять на выполнение им своих обязательств, он обязан в течение двух календарных дней уведомить об этом Заказчика с приложением документов, удостоверяющих факт и приложить усилия к тому, чтобы продолжать выполнение своих обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно и возможно, при этом получить согласие Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
14.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 90 (девяносто) календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
Статья 15. Сдача и приемка выполненных Работ
15.1. Состав и требования к содержанию Проектной документации, подлежащей подготовке и сдаче Генподрядчиком, а также количество ее экземпляров определяется Заданием (Приложение № 1 к Договору).
15.2. Передача оформленной в установленном порядке Проектной документации по капитальному ремонту Объекта осуществляется в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору) сопроводительными документами Генподрядчика и приложением накладной.
В соответствии с графиком производства работ (приложение 2 к договору) Генподрядчик в течение пяти рабочих дней с момента завершения работ передает один экземпляр Отчетной документации на бумажном и электронном носителе (рабочий вариант) Заказчику по акту приема-передачи.
Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения Отчетных документов рассматривает и письменно сообщает Генподрядчику о возможности приемки работ либо направляет мотивированный отказ от приемки работ.
После получения уведомления о согласовании Заказчиком отчетной документации по соответствующему виду работ Генподрядчик представляет комплект отчетной документации на бумажном и электронном носителе с приложением Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
15.3. Заказчик обязуется принять результат работы по соответствующему виду работ и направить Генподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и всех отчетных документов, указанных в Задании (Приложение № 1 к Договору).
15.4. При обнаружении отступлений от Договора и Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору), ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работе Заказчик должен заявить об этом Генподрядчику.
В этом случае Заказчиком и Генподрядчиком составляется двусторонний протокол с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
В случае отказа Генподрядчика от подписания указанного протокола, Заказчик вправе направить Генподрядчику требование с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
15.5. Если в процессе выполнения Работы Генподрядчиком выявлена нецелесообразность её дальнейшего проведения, либо обстоятельства, не зависящие от Генподрядчика, которые создают невозможность завершения Работы в установленный Договором срок, Генподрядчик обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом Заказчика и приостановить Работу до получения указаний Заказчика.
Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления рассмотреть вопрос о необходимости продолжения Работ и письменно известить об этом Генподрядчика.
В случае приостановки выполнения Работ в соответствии с настоящим пунктом, срок окончания Работ, указанный в пункте 9.3 настоящего Договора переносится соответственно на период приостановки выполнения Работ.
15.6. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы на условиях Договора.
Статья 16. Ответственность Сторон
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
16.2. В случае нарушения Генподрядчиком сроков выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), Генподрядчик по письменному требованию Заказчика (претензии) уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены соответствующего вида Работ за каждый день просрочки.
16.3. В случае неисполнения в срок Генподрядчиком обязательств по предоставлению Заказчику обеспечения исполнения Договора в соответствии с пунктами 6.1-6.4 настоящего Договора Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены договора, указанного в статье 7 настоящего Договора.
16.4. В случае неполучения Заказчиком от Генподрядчика мотивированного ответа на претензию, указанную в п. 17.3 и неуплаты (в указанный срок) Заказчику неустойки (пени, штрафа), а также в случае несогласия Заказчика с мотивированным ответом Генподрядчика, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штрафа) из любых причитающихся Генподрядчику платежей в соответствии с условиями Договора, уведомив об этом Генподрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты удержания суммы неустойки (пени, штрафа).
16.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.
16.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Статья 17. Разрешение споров между Сторонами
17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.
17.2. Спорные вопросы между Сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны в равных частях.
17.3. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее получения дать ответ на претензию.
17.4. В случае, если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд города Владивостока за разрешением спора.
Статья 18. Срок действия Договора
18.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Статья 19. Антикоррупционные условия.
19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средства или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные цели.
19.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
19.3. Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путём предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определённую зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких – либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
19.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
19.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицированных применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
19.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
19.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Генеральный подрядчик обязуется в любое время в течение действия настоящего договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Генерального подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Генерального подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах, Генеральный подрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путём почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
19.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь расторжение настоящего Договора.
19.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
19.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствия негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
19.11. В случае отказа Генерального подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 19.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
19.12. В случае предоставления Информации не в полном объёме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков её предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков её предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
19.13. Генеральный подрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.
19.14. При привлечении субподрядчиков Генеральный подрядчик обязан:
- Предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с Субподрядчиками в течение 2 дней с момента заключения информация должна быть предоставлена в объёме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки».
- в течение 2 дней с момента заключения договоров с Субподрядчиками предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений;
- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (сканированные копии в формате «pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Договору;
- в случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Генеральный подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2077 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
19.15. В случае привлечения Генеральным подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.
19.16. В случае непредставления или предоставления не в полном объеме Генеральным подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 19.14 Генеральный подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5% от стоимости Договора, а также возместить причинённые Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с непредставлением Заказчику информации о договорах с субподрядчиками.
Статья 20. Прочие условия
20.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Генподрядчика.
20.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Приложения к Договору
21.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
21.1.1. Приложение № 1 – Задание на выполнение изыскательских и проектных работ по капитальному ремонту объекта: «Причал №18» в морском порту Находка (далее – Задание), на __ л., (разрабатывает Заказчик);
21.1.2. Приложение № 2 – График производства работ, на __ л., (разрабатывает Генеральный подрядчик);
21.1.3 Приложение №3 Сметный расчет, на ___л., (разрабатывает Генеральный подрядчик)
Статья 22. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ФГУП «Росморпорт»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
|
|
ГенеральнЫЙ пОДРЯДЧИК:
|
И. о. директора
Дальневосточного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
|
|
|
________________ /Н. Н. Осипова/
М. П.
|
|
_______________ / /
М. П.
|
«
|
|
»
|
|
2016 г.
|
«
|
|
»
|
|
2016 г.
|
Приложение № 1
к договору № _______ от ___________
Задание
на выполнение изыскательских работ, разработку проектной, рабочей документации по капитальному ремонту объекта: «Причал № 18» в морском порту Находка
Заказчик:
Подрядчик:
________________________________________
Приложение № 2
к договору № _______ от ___________
Календарный график производства работ
Заказчик:
Подрядчик:
________________________________________
Приложение № 3
к договору № _______ от ___________
Сметный расчет
Заказчик:
Подрядчик:
________________________________________ |
