Извещение о закупке №271-гтп/рэн/17-12. 2013 «Расходные материалы для вычислительной и оргтехники»
Скачать 1.32 Mb.
|
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 5.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем. 5.2. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке, обеспечивающих сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки. 5.3.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи ее перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи Продукции (груза) грузополучателям Покупателя. 5.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого контейнера. 5.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки. 5.6. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам ОАО «АК «Транснефть», быть четко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке. 5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно промаркированы следующим образом: “Верх”; “Осторожно”; “Не кантовать”; “Огнеопасно”. 5.8. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других опасных веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и отгрузка таких видов Продукции производится в соответствии с действующими нормативными актами РФ, после письменного согласования уполномоченного представителя Покупателя. 6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ 6.1. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества Продукции при ее производстве и/или отгрузке на заводах Поставщика. 6.2. Покупатель вправе через своих представителей, в течение срока изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков проверку процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых материалов, деталей и комплектных узлов Продукции, их происхождение на предмет соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в настоящем Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях машин, аппаратов и комплектной Продукции, проводимых Поставщиком. 6.3. Проверка качества изготовления и последующая отгрузка с завода изготовителя закупаемой продукции осуществляется на основе ее испытаний согласно программе и методике испытаний (ПМИ), разработанной заводом-изготовителем и утвержденной (согласованной) ОАО «АК «Транснефть», включенной в «Реестр технических условий, программ и методик испытаний на основные виды оборудования и материалов, закупаемых группой компаний «Транснефть» (Реестр ТУ и ПМИ) и подписанного представителем Покупателя соответствующего акта проверки качества изготовления продукции. В случае организации со стороны Покупателя на заводе-изготовителе независимого технического надзора, продукция может быть принята только после подписания с его стороны установленных документов подтверждения качества изготовленной продукции. 6.4. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию письменно в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого срока начала испытания. 6.5. В случае, если в процессе испытания, будет установлено, что Продукция имеет дефекты или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки, установленный Спецификацией, не подлежит продлению. После устранения дефектов Продукция подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель обязан прибыть на повторное испытание в течение 7 (Семь) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все расходы, связанные с повторными и последующими направлениями представителей Покупателя. 6.6. В случае, если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены, или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право: 6.6.1.потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией; 6.6.2.и/или отказаться от поставки дефектной Продукции. 6.6.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 6.7. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от ответственности по гарантиям, предусмотренным настоящим Договором. 7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 7.1.Качество Продукции должно: 7.1.1.Соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного транспорта, а также Регламентам ОАО «АК «Транснефть». 7.1.2.Подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции. 7.2.Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, подтверждается: 7.2.1.Оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом РФ: 7.2.2. Паспортом качества производителя Продукции. 7.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ и Регламентами ОАО «АК «Транснефть». При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным техническим характеристикам: 7.3.1.Продукция незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение (для вновь поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в течение одного дня с момента обнаружения обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего Договора; 7.3.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недостат- ков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное уведомление с указанием: 7.3.2.1.Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам; 7.3.2.2.Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена; 7.3.2.3.Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 7.3.3. настоящего договора. 7.3.3. После получения указанного в п.7.3.2. настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для: 7.3.3.1. Осмотра Продукции, признанной дефектной; 7.3.3.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N 7); 7.3.3.3. Принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной. 7.3.4. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия Поставщика, в случае если: 7.3.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; Либо 7.3.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п. 7.3.3. настоящего договора. 7.3.5.Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.3.4. настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему договору. 7.4. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ и Регламентами ОАО «АК «Транснефть». Приемка Продукции должна быть произведена в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции по настоящему Договору. Поставленная Кабельная Продукция считается принятой по количеству, в случае превышения количества продукции, полученного Покупателем в соответствии с товаросопроводительными документами, над количеством продукции указанным в спецификации, в пределах: Для кабельно-проводниковой продукции: – При поставке от 100 метров до 300 метров по отдельной позиции Спецификации, не более 10% (Десяти процентов) от количества Продукции; – При поставке от 300 метров до 1000 метров по отдельной позиции Спецификации, не более 5% (Пяти процентов) от количества Продукции; – При поставке от 1000 метров и более по отдельной позиции Спецификации, допускается до 3% (Трех процентов) от количества Продукции, но не более 100 метров» 7.4.1. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям Покупатель в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков и приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное уведомление с указанием: 7.4.1.1. Продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности и/или марки; 7.4.1.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена; 7.4.1.3. времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 7.4.2 настоящего Договора. 7.4.2. После получения указанного в п. 7.4.1. настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для: 7.4.2.1. осмотра Продукции признанной, несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке; 7.4.2.2. составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N 7); 7.4.2.3. принятия решения по Продукции, признанной несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке; 7.4.3. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если; 7.4.3.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо 7.4.3.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п. 7.4.2. настоящего Договора. 7.4.4. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.4.3. настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору. 7.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Продукции, поставка которой просрочена более 10 календарных дней с момента окончания периода поставки продукции, с направлением Дополнительного Соглашения на исключение продукции из Спецификации. 7.6.Претензии в отношении количества поставленной Продукции предъявляются Покупателем Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее приемки на складе Грузополучателя Покупателя. 7.7.Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются Покупателем Поставщику в течение всего срока действия гарантийного срока на поставленную Продукцию, который исчисляется согласно ст. 11. настоящего Договора. 7.8. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки дефектной/некомплектной Продукции, по которой произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя возвратить Покупателю, в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию. 8. пуско-наладочные и ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ работы 8.1. Положения настоящей статьи Договора применяются к отношениям сторон в случае, если Продукция по своим характеристикам требует осуществления пуско-наладочных работ и/или шеф-монтажных работ. 8.2. Стоимость шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ не включается в стоимость Продукции и указывается отдельно за исключением случаев, когда проведение указанных работ силами Поставщика и включение стоимости их проведения в стоимость Продукции согласовано Сторонами в Спецификации. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру после завершения шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ. 8.2.1. Приемка Продукции, требующей по своим характеристикам осуществления пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, по количеству и качеству производится в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, в присутствии представителей Поставщика, прибывших для выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 8.2.2. Покупатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня направляет Поставщику письменное уведомление с указанием места и времени приемки Продукции и проведения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ; 8.2.3. Поставщик обеспечивает своевременную явку своих представителей для приемки Продукции и выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ. По завершении пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, Поставщик представляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их окончания. Покупатель подписывает Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения или представляет письменный мотивированный отказ. 9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 9.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение. 9.2.Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с п.7.3.1., п. 7.4.1. осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия продукции на ответственное хранение. 9.3.Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции оговариваются в дополнительном соглашении к настоящему договору. 9.4.В случае, если полученная Покупателем Продукция не соответствует товаросопроводительным документам по количеству и/или комплектности, и/или марке согласно п. 2.3., или если сопроводительные документы отсутствуют полностью или частично, то ответственное хранение не принятой Продукции осуществляется за счет Поставщика. 9.5.Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Продукции условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством РФ. 10. переход права собственности И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ Продукции 10.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю: 10.1.1.при доставке железнодорожным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения; 10.1.2.при доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения; 10.1.3.при доставке авиационным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения; 10.1.4.при доставке почтовым отправлением – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения; 10.1.5.при самовывозе автотранспортом Покупателя – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах отгрузки. 10.2.Датой поставки Продукции Стороны считают: 10.2.1.При поставках железнодорожным транспортом – дату получения Продукции Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю; 10.2.2.При поставке автотранспортом – с даты передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной; 10.2.3.При поставке автотранспортом Покупателя (самовывоз) - с даты передачи Продукции перевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной; 10.2.4.При поставке авиационным транспортом – с даты получения Продукции в аэропорту назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной (багажной квитанции); 10.2.5.При доставке почтовым отправлением – с даты получения Продукции в почтовом отделении по месту назначения почтового отправления, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на соответствующей почтовой квитанции. 10.3.Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к Покупателю с даты поставки. 10.4. В течение 30 дней после подписания настоящего Договора, но до момента отгрузки первой партии Продукции, Поставщик обязан заключить и предоставить Покупателю, Генеральный полис страхования Продукции на полную ее стоимость от рисков случайной гибели и/или порчи с даты отгрузки на период доставки до пункта назначения и получения Продукции Покупателем, в страховой организации, согласованной с Покупателем; при этом договор страхования должен соответствовать следующим условиям: 10.4.1. застрахованный груз – все и каждая Партия поставляемой Продукции в рамках настоящего Договора поставки; 10.4.2. общая страховая сумма равна общей стоимости Продукции, указанной в спецификациях к настоящему Договору; 10.4.3. срок действия Генерального полиса страхования Продукции должен покрывать весь период поставки Продукции по всем спецификациям к настоящему Договору с момента отгрузки Продукции до момента получения Продукции Покупателем, согласно условиям настоящего Договора; 10.4.4. Генеральный полис страхования должен содержать условия страхования всех Партий поставляемой Продукции по настоящему Договору, независимо от того, были они заявлены Страховщику до отправки Партии Продукции или нет. 10.4.5. Поставщик вправе не предоставлять договор страхования Продукции в случае заключения Договора на сумму меньше 1 000 000 рублей без учета НДС, при условии оплаты Продукции по факту поставки, либо в случае доставки Продукции автотранспортом Покупателя. 11. ГАРАНТИИ 11.1. Поставщик гарантирует: 11.1.1. соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТов и технических условий, указанных в Спецификациях к настоящему Договору; 11.1.2. нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока, указанного в спецификациях; 11.1.3. допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Продукции, в согласованные в Спецификации сроки; 11.1.4. устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Продукции при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные настоящим Договором; 11.1.5. что он обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и изобретения на поставляемую Продукцию, и, что Продукция, поставленная по настоящему Договору, может быть использована Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав. 11.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Продукции и/или технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документами полностью или частично, то Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектной Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего качества/комплектности. 11.3. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему договору Продукцию составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты поставки, если иное не определено в Спецификации либо в документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный производителем Продукции, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Сроки устранения дефектов и замены Продукции, отсчитываются с даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Продукции (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т.п.) несет Поставщик. 11.4. Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик. 11.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. 11.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется:
12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю. В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции. 12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом, если в Спецификации не предусмотрен иной порядок оплаты: 12.2.1. Покупатель, в счет оплаты поставок Продукции, производит Поставщику авансовый платеж (авансовые платежи) в размере ___% (____ процентов) от стоимости Партии Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных сторонами Спецификациях. 12.2.2. Оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (в соответствии с п. 15.3. настоящего Договора), заключения Генерального полиса (договора) страхования (в соответствии п. 10.4. настоящего Договора). 12.2.3. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4. и 15.3. настоящего Договора. Сумма аванса засчитывается в соответствии со сроком авансирования, указанным в Спецификации (Приложение №1), и соответствующие платежи осуществляются Покупателем в пользу Поставщика, уменьшенными на сумму авансовых платежей. 12.2.4. Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации». 12.3. Окончательный расчет за поставленную Партию Продукции осуществляется по оригиналу счета Поставщика не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 с отметкой Покупателя о приемке продукции, за исключением случаев, указанных в п. 12.9. Договора. 12.3.1. Оплата второго платежа может производиться частями в случае поставки одной или нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным документом. 12.3.2. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика. 12.3.3. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов. 12.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации. 12.5. Указанный в п. 12.2. порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон. 12.6. При изменении (уменьшении/аннулировании) Спецификации Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон. 12.7. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 12.8. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов. 12.9. Второй платеж за Продукцию, по которой в Спецификации или в Дополнительном соглашении к Спецификации предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в следующем порядке:
- 30% (тридцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления Покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ. 12.10. Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает точные реквизиты счета Поставщика на оплату Продукции. 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 13.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки. 13.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию. 13.3. В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки. Срок устранения Недостатков или замены Продукции не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик. 13.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки. 13.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией. 13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п.12.2.4. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки. 13.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 13.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков. 13.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п. 6.6. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два процента) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки. При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком о расторжении настоящего Договора. 13.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно раздела 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 13.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности. 13.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию до истечения срока, предусмотренного п.9.5. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя. 13.13. В случае задержки предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 15.3. Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункта 15.3. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере: - 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей; - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей. 13.14. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных пунктами 15.3. Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом. 13.15. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции более чем на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в счет оплаты Продукции, срок поставки которой нарушен, а Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств. 13.16. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ 14.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 14.2. Если Поставщик не направил Покупателю мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п.14.1. Договора срок считается, что претензионные требования Покупателя, изложенные в претензии, признаны Поставщиком в полном объеме. В случае неудовлетворения Поставщиком признанных обоснованных претензионных требований Покупателя Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию. Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга. 14.3.При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя. 15. Срок действия И иные условия договора 15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 15.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика. 15.3. Поставщик после заключения Договора в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Спецификации передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по гарантии качества и срока поставляемой Продукции с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость. Поставщик вправе отказаться от предоставления Покупателю банковской гарантии исполнения обязательств по договору, указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата за Продукцию будет производиться Покупателем по факту ее поставки Поставщиком (без оплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем Поставщик должен уведомить Покупателя в письменном виде. При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта. 15.4. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков, указанных в Приложении 1А настоящего Договора. Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 3 к настоящему Договору. 15.5. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации. 15.6. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет Покупатель с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком. 15.7. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.6 настоящего Договора, на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары: 15.7.1.– Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку; 15.7.2.– Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом); 15.7.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом). 15.8. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары грузоперевозчику. 15.9. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Продукции. 16. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ 16.1.Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора. 16.2.Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях: 16.2.1. при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему товара ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением договора; или 16.2.2. если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцать) календарных дней; или 16.2.3. непредставления Поставщиком документов согласно статье 2 настоящего Договора; или 16.2.4. нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленных настоящим Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней; 16.2.5. в случае непредоставления информации в соответствии с п. 2.12 настоящего Договора; 16.2.6. если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его запросу; 16.2.7. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 16.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны. Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата. 16.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются в течение двадцати календарных дней с даты расторжения Договора. |
Похожие:
 | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |