6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов (в соответствии с пунктом 5.7. Договора), является основанием для отказа в приёмке Товара Покупателем. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку Товара Покупателю Поставщиком.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в части сроков поставки, качества, ассортимента и количества поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости несоответствующей условиям Договора партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, до дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке, или устранения Поставщиком недостатков, замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 5.10 Договора, или устранения несоответствия поставляемого Товара по ассортименту и количеству.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
7.5. В случае установления факта нарушения Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик помимо неустойки, предусмотренной пунктом 7.3. Договора, уплачивает единовременный штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.6. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку и штрафы по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Убытки Покупателя, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.
7.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 8.2 процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:
а) предусмотренный договором объем поставляемого Товара. При увеличении объема поставляемого Товара Покупатель по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого Товара Покупатель обязан изменить цену договора указанным образом;
б) сроки исполнения обязательств по Договору;
в) цену Договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;
г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).
9.4. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон,
- в судебном порядке,
- по инициативе Покупателя.
10.2. Покупатель вправе обратиться к Поставщику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
10.2.1. при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;
10.2.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней;
10.2.3.в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения запроса цен;
10.2.4. в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;
10.2.5. в случае установления факта приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, либо курьером по фактическим адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.3. Договор, а также все изменения и дополнения к нему, переданные по факсимильной связи или в форме электронных документов, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригинала.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Спецификация поставляемого товара», Приложение № 2 «Техническая характеристика поставляемого товара» (Техническое задание).
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель: Поставщик:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
|
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
|
Покупатель: Поставщик:
______________________ ( _______________) _______________________ ( _____________)
мп мп
Приложение № 1
к Договору поставки газа сжиженного марки ПТ (пропан технический)
№ _______ от «___» ___________ 2013 г.
Спецификация поставляемого товара
№
п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во, ед-ц
|
Цена за ед., руб.
|
в т.ч. НДС,
%
|
Сумма в руб.
(с учетом НДС)
|
1.
|
газ сжиженный марки ПТ (пропан технический)
ГОСТ 20448-90
|
тонна
|
260
|
|
|
|
Цена Товара составляет ______________ ( ____________ ) рублей, в том числе НДС __ %.
Цена договора включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы до места поставки Товара, а так же стоимость услуг по наливу, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.
Покупатель: Поставщик:
______________________ ( _______________) _______________________ ( _____________)
мп мп
Приложение № 2
к Договору поставки газа сжиженного марки ПТ (пропан технический)
№ _______ от «___» ___________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
(Техническое задание)
Настоящее техническое задание определяет количество, порядок, сроки поставки газа сжиженного марки ПТ (пропан технический) (далее - Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее –Покупатель), а также условия поставки Товара и требования к его качеству.
Требования к поставке Товара:
Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации для поставки данного вида Товара.
Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Форма 3 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен»), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Доставка Товара в адрес Покупателя осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен или иного участника, с которым заключается договор в соответствии с настоящей документацией (далее – Поставщик).
Погрузочно-разгрузочные работы, а так же услуги по наливу осуществляются силами и средствами Поставщика.
Адрес Покупателя для поставки Товара: РФ, г. Омск, газо-наливные эстакады ОНПЗ и (или) ОАО «СГ-транс».
Срок поставки Товара: поставка Товара должна быть осуществлена в срок до 31 октября 2013 г. включительно.
Наименование, количество и технические характеристики Товара:
Наименование продукции
|
Количество (тонн)
|
Срок поставки
|
Газ сжиженный марки ПТ
(пропан технический). ГОСТ 20448-90
|
260
|
До 31 октября 2013 года включительно.
|
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 20448-90, а также Товар должен быть подтвержден сертификатом качества, паспортом качества.
Физико-химические показатели сжиженного газа марки ПТ (пропан технический):
Наименование показателя
|
Норма
|
Массовая доля компонентов, %:
Сумма метана, этана и этилена
Сумма пропана и пропилена, не менее
Сумма бутанов и бутиленов
|
Не нормируется
75
Не нормируется
|
Объемная доля жидкого остатка при 200С,%, не более
|
0,7
|
Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:
+450С, не более
-200С, не менее
|
1,6
0,16
|
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы,%, не более
в том числе сероводорода, не более
|
0,013
0,003
|
Содержание свободной воды и щелочи
Интенсивность запаха, баллы, не менее
|
Отсутствие
3
|
Гарантируется ГОСТ 20448-90
|
да
|
Гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует соответствие Товара всем требованиям ГОСТ 20448-90.
Комплект документов на Товар, предоставляемый при поставке Товара Покупателю:
1) заверенная Поставщиком копия сертификата соответствия на Товар;
2) паспорт качества на Товар.
Покупатель: Поставщик:
______________________ ( _______________) _____________________ ( _____________)
мп мп
|
