Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п.


НазваниеСтатья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п.
страница6/6
ТипСтатья
filling-form.ru > Договоры > Статья
1   2   3   4   5   6

СТАТЬЯ 28. Разрешение споров

28.1. Все споры в связи с договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

28.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны. 

28.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

28.4. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт договора.

28.5. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями. 

28.6. Все споры между Сторонами в связи с договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

28.7. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по договору в результате уступки этих прав или обязанности по договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

28.8. Настоящий договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 29. Вступление договора в силу, срок действия договора

29.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания настоящего договора проставленной в Разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» договора.

29.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Отношения по настоящему договору прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

29.3. Раздел договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

Все экземпляры договора являются одним договором и с прекращением действия договора утрачивают силу все его экземпляры.

29.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

29.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему договору.

29.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.

СТАТЬЯ 30. Заключительные положения

30.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

30.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения, указанных разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по договору, но в любом случае не позднее 3 дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Все документы в связи с договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.

30.4.  Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

30.5. Каждая из Сторон заключила договора, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим договор:

30.5.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

30.7.2. Представитель другой Стороны, подписывающий договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им договора от ее имени.

30.7.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею настоящего договора.

30.7.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею договора.

30.8. Все предусмотренные в пункте 30.5 настоящего договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

СТАТЬЯ 31. Приложения к договору

31.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

31.2.Перечень приложений к настоящему договору:

приложение № 1. Техническое задание;

приложение № 2. Порядок оплаты за выполненные работы;

приложение № 3. Образцы отчетной документации к договору генерального подряда. Список типовых форм следующих отчетов:

  • Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по договору;

  • Отчет об исполнении графика выполнения работ;

  • Отчет о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком;

приложение № 4. Ведомость объемов работ;

приложение № 5. Сводный сметный расчет к проекту УЛ 13001.

СТАТЬЯ 32. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон


«Заказчик»




«Подрядчик»

Акционерное общество «АВИААГРЕГАТ»

(АО «Авиаагрегат»)







ОГРН 1026301708575




ОГРН

ИНН/КПП 6319031396/631050001




ИНН/КПП

443009, г. Самара, Заводское шоссе, дом 55







e-mail: mail@aviaagregat.net

Тел.:+7 (846) 207-00-01

+7 (846) 207-10-01




e-mail:
Тел.:

БИК 044 583 162




БИК

Р/с № 40702810800250009788




Р/с №

В отделении

К/с №

ОКТМО

ОКПО

ОКВЭД

В отделении 1 Москва

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

К/с № 30101810000000000162

ОКТМО 36701000001

ОКПО 07512714

ОКВЭД 35.30.5

















Генеральный директор

АО «Авиаагрегат»

______________________ П.П. Майоров

«____» _______________20___ г.

М.П.





____________________/______________/

«____» ______________ 20___ г.

М.П.



1   2   3   4   5   6

Похожие:

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. icon1. предмет договора агентство, действующее при заключении договоров...
Ржд), обязуется по заявкам Заказчика осуществлять продажу пассажирских перевозок (далее продажа билетов), а также оказывать иные...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. icon2. Сумма Договора и порядок расчетов
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику,...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconСтатья предмет договора заказчик поручает, а Подрядчик принимает...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconСтатья предмет договора и требования к товарам поставщик обязуется...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconСтатья Предмет Договора в соответствии с настоящим Договором Исполнитель...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconВ арбитражный третейский суд города Москвы
Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора)

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconИменуемое в дальнейшем «Подрядчик»
По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconСвои должностные обязанности, определенные данным договором и непосредственно...
Работодатель обязуется обеспечить ему необходимые условия для работы, выплачивать заработную плату и представлять социально-бытовые...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconСвои должностные обязанности, определенные данным договором и непосредственно...
Работодатель обязуется обеспечить ему необходимые условия для работы, выплачивать заработную плату и представлять социально-бытовые...

Статья предмет договора в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по поручению Заказчика, выполнить работы, определенные в п. iconДействующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной...
По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по поручению Заказчика выполнять работы по ремонту и/или обслуживанию...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск