Всего: __________________________ руб. _____ коп.
(цифрами)
_____________________________________________________ руб. ___________ коп.
(прописью)
Указанная стоимость включает все затраты Исполнителя, является фиксированной и на период действия Договора пересмотру не подлежит.
Оплата услуг Заказчиком производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в рублях по факту выполнения работ, перечисленных в п. 1.1 Договора в течение ___(___)_____ дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.
Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, основными из которых являются:
Федеральный закон от 21.07.97г., №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности;
«Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы» РД 10-112-1-04, РД 10-112-5-97;
«Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин» РД 10-138-97.
Техническое диагностирование подъемных сооружений предусматривает выполнение следующих этапов работы:
Экспертное обследование металлоконструкций, механизмов, электрооборудования и приборов безопасности.
Разработка ведомости дефектов с указаниями о необходимости и характере устранения выявленных дефектов.
Подготовка согласованных мероприятий по устранению выявленных дефектов и приемка подъемного сооружения из ремонта (при необходимости).
Проведение статических и динамических испытаний.
Разработка «Акта обследования подъемного сооружения» с указанием возможности и условий дальнейшей эксплуатации подъемного сооружения (продления срока службы).
При положительных результатах обследования, то есть при отсутствии дефектов и неисправностей, недопустимых для дальнейшей эксплуатации, Заказчику выдается положительный «Акт обследования подъемного сооружения».
Если в результате обследования подъемного сооружения обнаружены дефекты, недопустимые для дальнейшей эксплуатации подъемного сооружения, Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику «Акт обследования…», содержащий ведомость дефектов, а также проект календарного плана по их реализации в виде «Согласованных мероприятий».
При выполнении работ по п.3.4 Договора, Исполнитель разрабатывает проект ремонтной документации по устранению выявленных дефектов подъемного сооружения и передает его Заказчику в случае его заявки для производства ремонтных работ.
После выполнения «Согласованных мероприятий» и подтверждения их выполнения экспертом проводится статические и динамические испытания подъемного сооружения. При положительных результатах испытаний процесс диагностирования считается завершенным и Заказчику выдается положительный «Акт обследования подъемного сооружения».
Комплексное обследование крановых путей предусматривает выполнение следующих этапов работы:
Осмотр строительных конструкций кранового пути.
Обследование направляющих (рельсов, двутавров, квадратов) и их крепления.
Планово-высотная съемка кранового пути (нивелировка).
Разработка Акта комплексного обследования кранового пути с рекомендациями по приведению пути требованиям нормативных документов Ростехнадзора.
Результатом работы по комплексному обследованию крановых путей является «Акт комплексного обследования кранового пути».
Акт комплексного обследования утверждается руководителем Исполнителя. Регистрации в органах Ростехнадзора Акт комплексного обследования кранового пути не подлежит.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные Договором, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.
Исполнитель обязан обеспечить качество и технический уровень всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими требованиями.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами и (или) привлеченными силами и средствами.
Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в следующих случаях:
при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и документации;
при невыполнении Заказчиком своих обязанностей по Договору, указанных в п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Договора;
иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель обязан немедленно возобновить выполнение работ в соответствии с Договором и уведомить об этом Заказчика при прекращении действия обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте.
В случае выявления в результате работы недостатков, явившихся следствием недобросовестной деятельности Исполнителя, последний обязан исправить их собственными и (или) привлеченными силами и средствами за свой счет, кроме случаев, когда такие недостатки явились следствием недобросовестных действий Заказчика, связанных прямо или косвенно с исполнением условий Договора, в течение срока, оговоренного Сторонами дополнительно.
Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан передать необходимую исходную техническую документацию (паспорта, акты предыдущих обследований, ремонтную документацию и др).
Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к объекту экспертного обследования в рабочие дни, а также при согласовании - в выходные дни.
Заказчик обеспечивает условия для проведения работ по Договору:
предоставление подъемного сооружения в работоспособном, очищенном от грязи и масла состоянии;
выделение обслуживающего персонала, имеющего допуск к выполнению работ (стропальщик);
выделение на время производства работ по Договору своего ответственного представителя;
предоставление испытательных грузов.
Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке и объеме, предусмотренными Договором.
Заказчик, в случае досрочного выполнения работ Исполнителем, обязан досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
Права Заказчика.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
Права Исполнителя.
Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления дополнительной, первоначальной неоговоренной исходной технической и иной документации, если без ее истребования невозможно получить определенного Сторонами результата работы.
Исполнитель вправе в случае нарушений Заказчиком условий Договора отказаться от его исполнения. В этом случае Заказчик оплачивает часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Исполнителя от исполнения Договора.
ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.
Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора.
Перечень технической документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора, определен в п.3.3, 3.4, 3.8 Договора.
Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным результатам и этапам Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
По завершении работ, указанных в п. 1.1 Договора Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему технической документации, предусмотренной условиями Договора.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в п.3.3, 3.4, 3.8 Договора, обязан рассмотреть и принять отчетные документы, подписать и направить Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ, произвести оплату, в соответствии с условиями Договора и на основании выставленного Исполнителем счета.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направленности продолжения работ. В случае продолжения работ по Договору Стороны подписывают дополнительное соглашение, отражающее изменения характера, объемов работ и их цены.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Дополнительные, неустановленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных в Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ по Договору; за невыполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязательств по оплате, последний уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных работ по Договору. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выплаты убытков и выполнения своих обязательств по Договору.
Уплата пени производится по письменному требованию Стороны или по решению суда. Если требование не было предъявлено, то сумма пени равна нулю.
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора.
Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или Договором.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем переговоров.
Споры, возникающие в процессе заключения, исполнения или расторжения Договора, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области согласно Российскому законодательству.
Место исполнения Договора: город Ростов-на-Дону.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора.
Настоящий Договор действует с момента подписания по 30 декабря 2016 года включительно.
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком за свой счёт привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц под свою ответственность.
Дополнения и изменения Договора оформляются дополнительным соглашением.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
АО «Ростовводоканал»
Почтовый и юридический: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 293.
Платежные: ИНН 6167081833, КПП 615250001, ОКПО 3299057, ОГРН 1056167043470
р/с 40702810212000000220 в филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
к/с 30101810300000000261, БИК 046015261,
Контактные телефоны: (863) тел/факс 263-67-21, тел. 8-918-555-29-37
Электронная почта: prombez@rvdk.ru
|
Исполнитель:
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
___________________/Шепелева Д.А./
М.П.
|
___________________/________________/
М.П.
|
Приложение №1 к договору №______
от «____» _____________2016г.
Сметно-финансовый расчет
на периодическое техническое диагностирование подъемных сооружений, периодическое комплексное обследование крановых путей (50 единиц):
№ п/п
|
Тип подъемного сооружения
|
Грузоподъемность
|
Регистрационный №
|
Длина
кранового пути, (м)
|
Стоимость технического диагностирования ПС (руб, в том числе НДС)
|
Стоимость комплексного обследования кранового пути
(руб, в том числе НДС)
|
1
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
121
|
10
|
|
|
2
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
085
|
10
|
|
|
3
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
086
|
18
|
|
|
4
|
Таль ручная
|
1000 кг
|
178
|
10
|
|
|
5
|
Таль ручная
|
2000 кг
|
048
|
10
|
|
|
6
|
Таль ручная
|
1000 кг
|
072
|
10
|
|
|
7
|
Кран-балка
|
1000 кг
|
123
|
10
|
|
|
8
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
074
|
10
|
|
|
9
|
Таль ручная
|
1000 кг
|
073
|
10
|
|
|
10
|
Кран-балка
|
1000 кг
|
075
|
10
|
|
|
11
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
071
|
6
|
|
|
12
|
Кран-балка
|
3200 кг
|
069
|
10
|
|
|
13
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
175
|
6
|
|
|
14
|
Кран-балка
|
3000 кг
|
145
|
60
|
|
|
15
|
Кран-балка
|
3000 кг
|
142
|
60
|
|
|
16
|
Таль электрическая
|
3000 кг
|
143
|
60
|
|
|
17
|
Таль электрическая
|
3000 кг
|
138
|
60
|
|
|
18
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
139
|
36
|
|
|
19
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
370
|
36
|
|
|
20
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
371
|
36
|
|
|
21
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
372
|
36
|
|
|
22
|
Кран-балка
|
3000 кг
|
149
|
12
|
|
|
23
|
Кран-балка
|
1000 кг
|
152
|
24
|
|
|
24
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
153
|
24
|
|
|
25
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
154
|
24
|
|
|
26
|
Кран-балка
|
2000 кг
|
155
|
24
|
|
|
27
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
212
|
12
|
|
|
28
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
213
|
12
|
|
|
29
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
301
|
12
|
|
|
30
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
214
|
12
|
|
|
31
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
215
|
12
|
|
|
32
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
302
|
12
|
|
|
33
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
216
|
12
|
|
|
34
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
217
|
12
|
|
|
35
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
303
|
12
|
|
|
36
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
218
|
12
|
|
|
37
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
219
|
12
|
|
|
38
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
304
|
12
|
|
|
39
|
Кран-балка
|
10000 кг
|
159
|
60
|
|
|
40
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
111
|
3
|
|
|
41
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
095
|
3
|
|
|
42
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
015
|
7
|
|
|
43
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
109
|
4
|
|
|
44
|
Таль электрическая
|
2000 кг
|
052
|
4
|
|
|
45
|
Таль электрическая
|
500 кг
|
116
|
3
|
|
|
46
|
Таль электрическая
|
500 кг
|
117
|
5
|
|
|
47
|
Таль электрическая
|
1000 кг
|
118
|
7
|
|
|
48
|
Таль электрическая
|
3000 кг
|
119
|
7
|
|
|
49
|
Таль электрическая
|
500 кг
|
172
|
5
|
|
|
50
|
Кран-балка
|
2 000 кг
|
228
|
5
|
|
|
Итого за объем работ, без НДС:
|
|
|
НДС, 18%:
|
|
|
Всего, с НДС, 18%:
|
|
|
ИТОГО:_________________ (___________________________)руб., в том числе НДС (18 %) – ____________ (________________________) руб.
Заказчик:
|
Исполнитель:
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
___________________/Шепелева Д.А./
М.П.
|
___________________/________________/
М.П.
| |
