Муп «Водоканал» г. Иркутска» Документация по проведению запроса предложений Стр из
Скачать 0.65 Mb.
|
| Раздел 3. Проект договора Договор № __________ г. Иркутск «____» __________________20___ г. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании протокола______________________________________________ №_____ от «___» __________2014 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику проектно-сметную документацию на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению канализационной насосной станции (КНС-23) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором. 1.2. Исполнитель разрабатывает документацию в соответствии с государственными нормативами по строительству, действующими на территории Российской Федерации. 1.3. Исполнитель обеспечивает согласование и утверждение сметной документации в отделе ценообразования в строительстве департамента закупок ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска. 1.4. Исполнитель обеспечивает согласование проектной документации со всеми заинтересованными инженерными службами города и департаментом обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору____________________________, в том числе НДС-18% 2.2. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путём перечисления на расчетный счёт Исполнителя денежных средств после подписания сторонами акта приёма-сдачи работ и предоставления Исполнителем счёта на оплату до 31 декабря 2014 года. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 3.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ; 3.1.3. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором; 3.1.4. Своими силами и за свой счёт устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные Сторонами в актах приёмки соответствующих работ. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае, если Исполнитель не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Исполнителем в срок, предложенный Заказчиком; 3.1.5. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 3.1.6. Согласовать готовую документацию в установленном порядке. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Передать Исполнителю Техническое задание и необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные, вместе с подписанным договором; 3.2.2. Заявить Исполнителю о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Исполнителю для согласования сроков устранения недостатков; 3.2.3. Своевременно принять результат выполненных Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего договора; 3.2.4. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора. 3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных разделом 4 настоящего договора; 4.Сроки выполнения работ 4.1. Проектные работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в сроки: начало выполнения работ – с момента подписания договора; окончание работ – _____________________________________ 5.Приемка результата выполненных работ 5.1. Приёмка выполненных работ и передача документации подтверждается подписанием Заказчиком акта о приёмке выполненных работ, который оформляется в следующем порядке: 5.1.1. Не позднее последнего дня срока, установленного разделом 4 настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику с сопроводительным документом (по накладной или сопроводительным письмом) акт сдачи-приёмки документации с приложением 4 (четырех) комплектов согласованной в установленном п.п. 1.3., 1.4. настоящего договора документации и 1 комплекта в электронном виде, счета на оплату. Счёт-фактура должна быть выставлена Заказчику в течение 5 дней с момента подписания соответствующего акта сдачи-приёмки проектной продукции. От имени Заказчика акт сдачи-приёмки документации подписывает директор МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицо его замещающее. Отправка документации может осуществляться почтой или с курьером. 5.2. Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 календарных дней с момента получения документации. 5.3. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки документации, направить один экземпляр Исполнителю и оплатить работу в порядке, оговоренном в п.2.4. настоящего договора. Приёмка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Задания и действующими строительными нормами и правилами 5.4. В случае отказа от приёмки документации Заказчик в срок, указанный в п. 5.2. , направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ, на основании которого Стороны в течение 3 дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.5. Исполнитель устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт. После устранения недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором. 5.6. Если в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документации оформленный акт сдачи – приёмки документации или мотивированный отказ Заказчика не поступят, то документация считается принятой и согласованной, и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего договора. 5.7. Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре. 5.8. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком. 5.9. При необходимости внесения изменений или дополнений в документацию по просьбе или требованию Заказчика, возникшим в связи с конкретными условиями исполнения, не оговоренными Заданием, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительный объём работ по отдельному договору или дополнительному соглашению. 5.10. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок. Вопрос о нецелесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 5.11. Если в процессе работ Заказчик письменно сообщил Исполнителю о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы. 5.12. В случае досрочного прекращения работ по договору в соответствии с п.5.3., 5.4. настоящего договора Заказчик обязан принять от Исполнителя разработанную им документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость согласно условиям настоящего договора. 5.13. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора. 5.14. Право собственности на предмет настоящего договора (результат выполненных работ) переходит Заказчику в день подписания акта сдачи-приёмки документации. 6. Гарантии качества работ 6.1. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 6.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем документации. 6.3. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее составление документации и качество выполненных работ в течение ________ 7. Ответственность Сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 7.2. В случае обнаружения недостатков в работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию соответственно произвести необходимые дополнительные работы. 7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 7.4. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления. 7.5. За нарушение сроков выполнения работ, а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Исполнителем извещения о расторжении договора работы без возмещения Исполнителю убытков и произведённых им затрат. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства Сторон настоящего договора прекращаются, но Исполнитель не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении договора. 7.6. Возмещение убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в случае, если стороны продолжают договорные отношения. 7.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Нарушением сроков выполнения работ является неисполнение Исполнителем обязанности по направлению в адрес Заказчика обусловленного Техническим заданием результата работ к сроку сдачи работ. 7.9. При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель в этом случае обязан уплатить штаф в размере 20% от общей стоимости по настоящему договору. 7.10. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Исполнитель возмещает Заказчику причинённые ему убытки в полном объёме, в том числе затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки заказчика подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п.7.8.и 7.9. 7.11. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем. 7.12. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре в случае, если договор не расторгнут в одностороннем порядке. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающим невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера. 8.2. В случае возникновения указанных в п.8.1. настоящего договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства. 8.3. Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющий на момент отказа одной из Сторон от исполнения договора, передаются Исполнителем Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы. 9. Расторжение договора, односторонний отказ от исполнения договора 9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю часть предусмотренной договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведённых затрат. 9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 11. Заключительные положения 11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 11.2. Права, принадлежащие Сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны. 11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора. 11.4. Требования п.11.3. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. 11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 11.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов Сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 11.7. В случае изменения реквизитов, Стороны сообщают изменённые реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой часть настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах. 11.8. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая Сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую Сторону. 11.9. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.10. Приложениями к договору является: Приложение № 1 – Техническое задание Приложение № 2 – Протокол соглашения о Цене Договора 12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к договору № _________ от «__» ___________ 20____ Техническое задание* на разработку проектно-сметной документации______________________ * оформляется в соответствии с разделом 4 документации к запросу предложений Приложение №2 к договору № _________ от «__» ___________ 20____ Протокол соглашения о Цене Договора Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _____________________________________ и от лица __________________________удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на разработку проектно-сметной документации на _____________________________, как ниже указано в сумме ________________ (________ ) включая НДС (18 %) – _____________ (_________________). Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Смета и сроки выполнения работ
Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии по закупке от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным __________________. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Общие условия и порядок проведения запроса предложений установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал»... | | Документация к проведению запроса предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда... |
| Документация к процедуре запроса предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского... | | Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал» г. Иркутска,... |
| Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал» г. Иркутска,... | | Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал» г. Иркутска,... |
| Документация к запросу предложений по выбору Исполнителя оказания услуг охраны объектов муп «Водоканал» г. Иркутска с помощью тревожной... | | Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал» г. Иркутска,... |
| Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муп «Водоканал» г. Иркутска,... |  | Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска «Иркутскавтодор» (муп «Иркутскавтодор) |