Статья термины и определения

Скачать 1.15 Mb.

Название	Статья термины и определения
страница	6/9
Тип	Статья

filling-form.ru > Договоры > Статья

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.
Ответственность Подрядчика

Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.
За нарушение условий Договора, по которым установлена ответственность в соответствии с настоящим пунктом, а также о сроках выполнения Работ, в том числе промежуточных сроков, Периодов Работы, сроков, установленных в суточно-месячных графиках, указанных в п.6.3.14. Договора, сроков освобождения Строительной площадки от неиспользованных материалов, Оборудования Подрядчика,мусора и других отходов, а также согласованного Сторонами срока устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных Работ либо в период гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку в размере [●] % от цены Договора за каждый день нарушения сроков до момента фактического исполнения обязательств, а также возмещает Генподрядчику причиненные убытки.
В случае если Подрядчик заключил договор с Субподрядчиками в нарушение п.6.4. Договора, то Подрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 (двадцати) % от Цены Договора.

В любом случае все расходы Подрядчика, связанные с привлечением Субподрядчика в нарушение п.6.4. Договора, относятся на Подрядчика и ни при каких обстоятельствах компенсации Генподрядчиком не подлежат.

В случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ по какой-либо из Контрольных точек завершения работ, указанных в Графике выполнения работ, Подрядчик выплачивает Генподрядчику дополнительно, помимо неустойки, предусмотренной п. 9.2.2. Договора, штраф в размере [●] рублей, а также возмещает Генподрядчику причиненные убытки.

Контрольные точки завершения работ включают в себя:

[●];^²⁴
[●];
[●];
[●].

Подрядчик обязуется в случае предъявления к Генподрядчику требований, связанных с исполнением Работ, вступить в судебный процесс в качестве третьего лица на стороне ответчика. Подрядчик несет полную ответственность по своим обязательствам за причинение вреда любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с законодательством РФ требования предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику.
Если Подрядчик не исполняет обязанность по надлежащему и своевременному оформлению и передаче Генподрядчику ежемесячных отчетов в соответствии с п. 6.3.11. Договора, первичных документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением Договора, (акты приёма-передачи, товарные накладные, счета-фактуры и т.п.),не предоставляет в сроки, установленные п. 6.3.19. Договора проект производства работ, помесячных графиков согласно п. 6.3.13. Договора и суточно-месячных графиков и отчетов по их исполнению (более 3 (трех) раз за отчетный месяц) согласно п. 6.3.14. Договора, то на Подрядчика возлагается обязанность уплатить Генподрядчику неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый день просрочки оформления и передачи указанных документов. Неустойка уплачивается до момента передачи Генподрядчику надлежаще оформленных документов.

Первичный документ считается надлежаще оформленным, если он соответствует требованиям законодательства РФ.

Генподрядчик в случаях выявления нарушений правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, допущенных персоналом Подрядчика при проведении Работ, вправе применить штрафные санкции:

при нарушениях персоналом Подрядчика мер безопасности производства огневых и газоопасных работ, работ повышенной опасности, при неиспользовании средств индивидуальной защиты - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
при нарушении режима курения на Строительной площадке персоналом Подрядчика - штраф в размере 10 000 (десятьтысяч) рублей за каждый случай нарушения;
при несвоевременном вывозе отходов с территории Строительной площадки, образующихся в результате выполнения Работ, и размещение их в несанкционированных местах - штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

Все нарушения, выявленные Представителем Генподрядчика, оформляются предписанием в одностороннем порядке, в двух экземплярах, один из которых вручается Представителю Подрядчика, если последний отказывается от получения предписания, то предписание направляется в порядке, предусмотренном п. 12.14. Договора.

Генподрядчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, суммы неустоек, процентов, убытков, подлежащих уплате Подрядчиком Генподрядчику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
Подрядчик несет ответственность в течение всего периода выполнения Работ за любой ущерб имуществу или вред жизни и здоровью, причиненный по вине Подрядчика работникам Подрядчика, Генподрядчика и иным третьим лицам, включая без ограничений ущерб имуществу, вред жизни и здоровью в результате нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности либо халатности со стороны работников Подрядчика. Подрядчик обязуется компенсировать ущерб, вред в порядке и в размерах, установленных законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный действиями/бездействиями Подрядчика территориям общего пользования, дорогам, улицам, тротуарам, канализационным системам, электролиниям, телеграфным или телефонным цепям, трубопроводам или иным конструкциям коммунальных сетей, оборудованию, материалам Генподрядчика, Заказчика, третьих лиц, произошедший в ходе выполнения Работ.
Неустойка, которую обязан выплатить Подрядчик за нарушение своих обязательств по Договору, не является зачетной и убытки, которые понес Генподрядчик в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, взыскиваются сверх неустойки.
В случае просрочки возврата авансов в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы невозвращенного аванса за каждую полную календарную неделю просрочки. Генподрядчик вправе получить такие суммы (авансовые платежи, пеню) по любой из действующих банковских гарантий, обеспечивающих возврат авансовых платежей, как одновременным платежом на всю сумму, так и частями.
Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику убытки в виде расходов, которые Генподрядчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на приобретение Работ в рамках Договора и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Подрядчиком в рамках Договора по следующим мотивам (основаниям):

9.2.13.1. неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное оформление счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ;

9.2.13.2. нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Генподрядчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;

9.2.13.3. привлечение Подрядчиком в качестве Субподрядчиков организаций, не исполняющих налоговые обязанности и/или не имеющих собственного достаточного персонала и иных ресурсов для выполнения Работ и/или привлекших для выполнения порученных им Работ организации, которые своими силами работы также не исполнили.

В состав убытков подлежащих возмещению включаются:

сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль);
начисленные пени на сумму, указанную в предыдущем абзаце;
сумма налоговых санкций за нарушения, приведенные в настоящем пункте Договора.

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Подрядчиком Генподрядчику сумм убытков, указанных в настоящем пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа, приведенных выше.

В случае обжалования Генподрядчиком названного решения налогового органа в судебном порядке документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Подрядчиком убытков, является вступившее в силу решение суда. В этом случае дополнительно и независимо от решения, принятого судом, Подрядчик обязуется компенсировать судебные расходы в части, не покрытой судебным актом.

9.2.14. В случае непредставления или несвоевременного представления в соответствии с п.п. 7.3.3., 7.4.1. Договора Подрядчиком Исполнительной документации, он уплачивает Генподрядчику штраф в размере [●] рублей за каждый день просрочки. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения обязательства по передаче Генподрядчику Исполнительной документации в натуре.
9.3 Ответственность Генподрядчика

9.3.1 За нарушение Генподрядчиком срока исполнения денежного обязательства по Договору Подрядчик имеет право взыскать с Генподрядчика неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Центральным банком РФ (ст. 395 ГК РФ). Данная неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Подрядчика, вызванных нарушением денежного обязательства.

9.3.2 Стороны согласились, что везде, где установлена в Договоре и/или законодательстве РФ обязанность Генподрядчика возместить Подрядчику убытки, под убытками будут пониматься документально подтвержденные понесенные расходы Подрядчика (реальный ущерб).

9.3.3. Нарушение Генподрядчиком денежного обязательства не предоставляет Подрядчику право приостановить или прекратить выполнение Работ.
9.4 Отказ Генподрядчика от исполнения Договора

9.4.1 В любое время до передачи Подрядчиком Генподрядчику Результата Работ по Конечному акту о приемке выполненных работ Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ путем направления Подрядчику уведомления о таком отказе в следующих случаях:

9.4.1.1 в случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств длится более чем 30 (тридцать) дней и в совокупности в течение действия Договора более 45 (сорока пяти) дней;

9.4.1.2 систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды;

9.4.1.3 принарушении Подрядчиком срока завершения работ по какой-либо из Контрольных точек завершения работ;

9.4.1.4 при невыполнении Подрядчиком требований согласно п. 4.2.1., п. 4.2.4. Договора;

9.4.1.5 при невыполнении Подрядчиком требований согласно п. 6.7.2. Договора;

9.4.1.6 при нарушении Подрядчиком п. 6.4. Договора;

9.4.1.7 систематического (два и более раза) не выполнения Подрядчиком обязанности по надлежащему и своевременному оформлению и передаче Генподрядчику ежемесячных отчетов в соответствии с п. 6.3.11. Договора, первичных документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением Договора, (акты приёма-передачи, товарные накладные, счета-фактуры и т.п.);

9.4.1.8 при нарушении Подрядчиком срока предоставления проекта производства работ согласно п. 6.3.19. Договора;

9.4.1.9 прекращения или приостановления действия Основного договора;

9.4.1.10 иных предусмотренных законодательством РФ и Договором случаях.

9.4.2 В случае отказа Генподрядчика от исполнения Договора Договор считается расторгнутым в момент получения Подрядчиком уведомления Генподрядчика отаком отказе.

9.4.3Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Генподрядчика об отказе от исполнения Договора передать Генподрядчику по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон, все исполненное по Договору до момента получения уведомления.

9.4.4 Если сумма денежных средств, поступивших от Генподрядчика к Подрядчику, превышает сумму платежей, причитающихся Подрядчику за принятые Генподрядчиком результаты Работ, то Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику излишек денежных средств.

9.4.5 Подрядчик обязан в течение [●] дней с момента получения уведомления Генподрядчика об отказе от исполнения Договора вывезти со Строительной площадки материалы, Оборудование Подрядчика, мусор, оставив Строительную площадку чистой и безопасной, и передать Генподрядчику всю полученную от него Техническую документацию.

9.4.6 В случае, указанном в п. 9.4.1.2. Договора,Генподрядчик вправе обратиться в Управление территориального Ростехнадзора с требованием отстранить от работ руководителей Подрядчика до проведения их внеочередной аттестации.

9.4.7 Генподрядчик вправе в одностороннем порядке в соответствии со ст. 310, п. 3 ст. 450 ГК РФ, не отказываясь от исполнения Договора в целом, уменьшить объем подлежащих выполнению Подрядчиком Работ, изъяв Работы у Подрядчика для выполнения собственными силами и/или передав их выполнение другому лицу, путем направления в адрес Подрядчика письменного уведомления о таком уменьшении, в следующих случаях:

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора;
в случае систематического (более двух раз) и/или неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 4);
когда Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к указанному в п. 3.2. Договора сроку становится явно невозможным;
неисполнения Подрядчиком в установленные сроки требований Генподрядчика об устранении недостатков, допущенных при выполнении Работ;
если Подрядчик не выполняет требования Генподрядчика согласно абзацу шестому п. 6.7.2. Договора;
если Подрядчик не предоставляет Генподрядчику заверенную копию договора с субподрядчиком, согласно п. 6.4.3. Договора.

Указанное в настоящем пункте уведомление Генподрядчика должно содержать:

перечень исключаемых Работ, их наименования, виды и объемы;
стоимость исключаемых Работ;
измененную Цену Договора.

Одновременно с уведомлением в адрес Подрядчика направляются новые редакции Графика выполнения Работ и Сметы.

С момента получения Подрядчиком уведомления Генподрядчика об уменьшении объема Работ, Договор считается измененным в части объема Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Договору, их стоимости и Цены Договора в целом, и Подрядчик обязан исполнить Договор в соответствии с его новыми условиями, изложенными в таком уведомлении.

9.4.8 Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной выгоды в связи с досрочным прекращением действия Договора по любым основаниям, и все возможные убытки Подрядчика определяются фактическими документально подтвержденными расходами.

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

В Договоре под Обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые непредвиденные события (отличающиеся от непредвиденных существенных изменений рыночных условий), которые возникают после подписания Договора и которые неподконтрольны ссылающимся на них Сторонам, включая стихийные бедствия, действия неприятельского государства, войны, восстания, вмешательство военных или военизированных организаций, забастовки, пожары, взрывы, при условии, что:

такое событие, несмотря на принятие разумных мер и проявление должной осмотрительности (включая осуществление разумных финансовых затрат) не могло быть предотвращено, преодолено или устранено полностью или частично такой Стороной;
такое событие существенным и неблагоприятным образом повлияло со временем на способность затронутой этим событием Стороны выполнить свои обязательства по Договору;
затронутая обстоятельством непреодолимой силы Сторона предприняла все меры заботливости и осмотрительности, которые от нее требовались по характеру обязательств, а также разумные альтернативные меры (включая осуществление разумных финансовых затрат) для избежания влияния такого события на способность Стороны выполнить свои обязательства по Договору и минимизировать последствия такого события; и
такое событие или его последствия не являются результатом неспособности затронутой данным событием Стороны выполнить какие-либо свои обязательства по Договору.

Какие-либо задержки или невыполнение своих обязательств какой-либо Стороной не являются нарушением Договора, если и в той мере, в какой такие задержки или невыполнение обязательств вызваны Обстоятельством непреодолимой силы. При этом Сторона, которая предполагает воспользоваться положениями настоящей статьи должна:

10.2.1. направить уведомление другой Стороне в кратчайший возможный срок, но в любом случае в течение 48 (сорока восьми) часов после наступления Обстоятельства непреодолимой силы. При этом уведомление должно содержать описание характера Обстоятельства непреодолимой силы, оценку его ожидаемой продолжительности и возможного воздействия на исполнение Стороной, затронутой таким обстоятельством, ее обязательств по Договору;

10.2.2. предпринять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для продолжения исполнения своих обязательств по Договору;

10.2.3. оперативно и добросовестно предпринимать меры для исправления или устранения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий;

10.2.4. предпринимать все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для минимизации негативных последствий Обстоятельства непреодолимой силы и ущерба для другой Стороны;

10.2.5. ежемесячно предоставлять отчеты другой Стороне о предпринимаемых действиях и планах действий в соответствии с настоящим пунктом и незамедлительно уведомлять другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы.

С учетом положений настоящей статьи, в случае если выполнение обязательств по Договору оказывается невозможным в связи с Обстоятельством непреодолимой силы на срок более [●]^²⁵ дней, каждая из Сторон оставляет за собой право отказаться от Договора путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Право Подрядчика, возникающее из Обстоятельства непреодолимой силы, заключается в праве на изменение сроков выполнения Работ с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

	Статья Термины и определения Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее Заказчиком принято решение о внесении изменений в Приложение №3 проект Договора поставки		Закон от 9 июля 1999 г. №285-з национальный реестр Статья Основные термины и их определения Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве
	Статья Термины и определения		I. общие положения статья Термины и определения
	Статья термины и определения во избежание неоднозначного толкования... Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора...		Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы Применительно к настоящим методическим указаниям используются термины и определения, приведенные в правилах, а также специальные...
	Статья Термины и определения Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее Фгуп «Спецстройсервис» при Спецстрое России», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Ярцева Андрея Николаевича, действующего...		Жилищный кодекс республики беларусь Статья Основные термины и их определения, используемые для целей настоящего Кодекса
	Статья определения и толкование термины, используемые в настоящем...		Статья термины и определения статья общие положения Авторизация – процедура подтверждения Банком права Клиента на совершение Операций с использованием Банковской карты или её реквизитов....

Статья термины и определения

Похожие: