1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Заказчику канцелярские товары, именуемые в дальнейшем «Товар», по ценам, в ассортименте и количестве согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.
Технические характеристики и требования к качеству Товара, поставляемого по Договору, Стороны зафиксировали в Приложении № 2 (Техническая характеристика поставляемого товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Количество, ассортимент, срок поставки каждой партии Товара указывается Заказчиком в заявке по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору. Условие об ассортименте, количестве, адресе поставки и дате поставки партии Товара считается согласованным Сторонами в момент подтверждения Поставщиком заявки, направленной Заказчиком в порядке, определенном пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (__________________) рублей __ (_____) копеек, в том числе НДС __%, в размере _______ (________________) рублей __ (_____) копеек (далее - цена Договора) и определяется как общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара в соответствии со Спецификацией. Окончательная цена настоящего Договора определяется как общая стоимость фактически поставленного Поставщиком Товара по всем заявкам Заказчика в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и включает общую стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (таможенное оформление и страхование, упаковка, транспортные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи).
2.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.
2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком за каждую партию Товара, определенную заявкой Заказчика, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара и передачи Заказчику оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, при условии отсутствия со стороны Заказчика претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.11 Договора.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате каждой партии Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 13 настоящего Договора.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика.
3.2. Поставщик поставляет каждую партию Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки Заказчика.
3.3. Срок поставки партии Товара может быть изменен в заявке по согласованию сторон в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Договора.
3.4. Обязательства Поставщика по поставке каждой партии Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной на партию Товара, при условии отсутствия со стороны Заказчика претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.11 Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.9 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
4.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки путем направления Поставщику требования об уплате сумм неустойки, в соответствии с пунктами 7.3, 7.4, 7.6 Договора.
4.1.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
4.2.Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, составить акт о выявленных недостатках Товара и передать Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Заказчиком.
4.2.3. Подписать товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Поставщику.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 Договора.
4.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости, количества и качества Товара по настоящему Договору.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве в соответствии с заявкой Заказчика и в установленные сроки передать его Заказчику, согласно условиям настоящего Договора.
4.4.2. Предоставить по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.3. Предоставить Заказчику документы на Товар, предусмотренные пунктом 5.9 Договора.
4.4.4. Обеспечить упаковку Товара, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении, транспортировку и хранение Товара.
4.4.5. Осуществить погрузочные работы поставляемого Товара самостоятельно и за свой счет.
4.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара.
4.4.7. При получении от Заказчика акта о выявленных недостатков Товара, устранить такие недостатки Товара либо возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с их устранением, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара - заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора, в сроки, установленные пунктом 5.12 настоящего Договора.
4.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Товар поставляется отдельными партиями в течение срока действия Договора на основании заявок Заказчика, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Наименование, количество Товара (иные обязательные характеристики), а также адрес и сроки поставки Товара указываются в заявке. Заказчик формирует и предоставляет заявку Поставщику по факсу или по электронной почте.
5.2. Срок поставки партии Товара может быть изменен в заявке по согласованию сторон. Поставщик должен направить по факсу подтверждение согласования заявки в течение 1 (одного) дня с момента направления Заказчиком заявки. Если в течение этого срока предложений об изменении срока поставки или количества Товара от Поставщика не поступило, то заявка считается согласованной Поставщиком и принятой к исполнению.
5.3. В случае если на момент получения заявки Заказчика на складе Поставщика отсутствуют какие-либо из товарных позиций (наименований Товара), указанных в заявке в соответствии со Спецификацией, то Поставщик по согласованию с Заказчиком может заменить такие товарные позиции на эквивалентные. В случае такой замены цена эквивалентных товарных позиций не может превышать цену, зафиксированную в Спецификации для заменяемой товарной позиции.
5.4. Товар поставляется Заказчику по адресам: РФ, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19.
5.5. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
5.6. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
5.7. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Договору (Техническая характеристика поставляемого Товара), являющемся его неотъемлемой частью.
5.8. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и стандартов заводов-изготовителей на каждый вид Товара и технической характеристике поставляемого Товара (Приложение № 2 к Договору).
5.9. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификаты и паспорта, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в пункте 5.9 настоящего Договора, Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
5.11. При обнаружении несоответствия полученного Товара требованиям по количеству, качеству, и ассортименту, установленным в счетах-фактурах и настоящем Договоре, Заказчик составляет об этом Акт о выявленных недостатках Товара с указанием выявленных несоответствий. Указанный Акт подлежит обязательному рассмотрению Поставщиком, в случае если он предоставлен ему не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Заказчиком.
5.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан по решению Заказчика:
- безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком,
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида товара, и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов (в соответствии с пунктом 5.9 Договора), является основанием для отказа в приемке Товара Заказчиком. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку товаров Заказчику Поставщиком.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в части качества, ассортимента и количества поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости несоответствующей условиям Договора партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки указанной партии Товара, до дня устранения Поставщиком недостатков или замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 5.12 Договора, или устранения несоответствия поставляемого Товара по ассортименту и количеству.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в части сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
7.6. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.
7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 8.2 процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Протокола о выборе Победителя.
9.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:
а) предусмотренный Договором объем Товара. При этом при увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с Участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара Заказчик обязан уменьшить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара;
б) сроки исполнения обязательств по Договору;
в) цену Договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;
г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).
9.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. |
