Форма 11
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СрокАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА услуг
№ п/п
|
Наименование выполняемых, оказываемых услуг
|
Предложение участника
размещения заказа
|
1
|
|
|
…
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
Договор ПОДРЯДА
г. Москва
|
«_____»________ 2009 г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее — ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора управляющей организации Романенко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава и Договора от 17 марта 2008 № 50-КС/08-I об исполнении управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОЭК» с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,
действующее на основании ______________________________________________________________,
в лице директора ________________________________, действующего на основании __________________________ с другой стороны,
далее по тексту именуемые совместно либо раздельно соответственно Стороны либо Сторона, заключили настоящий Договор о следующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по проведению технического обслуживания (объём К1) устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) на ПС № 54 «Дубнинская», именуемую в дальнейшем - работа.
Сроки выполнения работ: с «______» ______________г. по «_____»_______________ г.
1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет.
1.4. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
1.5. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
1.6. Заказчик может оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, условия которого оговариваются в дополнительных соглашениях.
1.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ________месяцев и начинает течь с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работу надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора.
2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, инструментов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения работы в срок.
2.1.6. Передать результат работы Заказчику и подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), счет-фактуру.
2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы.
2.1.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.
2.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работы указания Заказчика.
2.1.10. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения работы в рабочее время.
2.1.11. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
2.1.12. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Выполнить работу досрочно с письменного согласия Заказчика.
2.2.2. За свой счет привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика и несет при этом перед Заказчиком ответственность в соответствии с правилами ст. 403 Гражданского кодекса РФ, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
Субподрядчик не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных им с Подрядчиком.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять работу указанную в п.1.2 настоящего Договора и подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).
2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в разделе 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3. Цена работы и порядок расчетов
3.1. Цена работы по настоящему Договору составляет _____________________ ( ) руб. ________коп., в том числе НДС в размере 18% составляет _________________ ( ) рублей _________ коп.
Цена работы определена путем составления локальной сметы № 1, утвержденной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).
3.3. Полный расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставленного вместе с ними счета-фактуры.
3.4. Оплата выполненной работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Сдача-приемка работы
4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполнении работы, указанной в п. 1.2. настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней, начиная с момента получения от Подрядчика уведомления о выполнении работы, либо после истечения срока, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, на основании чего Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), который с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
5. Ответственность Сторон
5.1. Если Подрядчик не приступил к работе в течение 10-и дней после наступления срока начала выполнения работы или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность окончания работы в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
5.2. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненной работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если он не докажет, что
они произошли вследствие неправильной эксплуатации Объекта или нарушений
инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.5. За задержку устранения обнаруженных дефектов в работе (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить Подрядчику штрафную неустойку в размере 2,0% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости, подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки.
5.6. За нарушение сроков выполнения работ (начального, конечного, промежуточных) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1%, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
5.7. За нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, Подрядчик имеет право начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1%, но не более 10%, от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки.
5.8. Право на получение пени и штрафов, предусмотренных настоящим Договором,
возникает у Сторон после признания должником выставленной ему в письменной форме
претензии на уплату пени и/или штрафа, либо после вступления в силу соответствующего
решения суда. Уплата неустоек, штрафов, пени не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств в полном объеме по условиям настоящего Договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Извещение должно также содержать ссылки на официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Изменение Договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
9. Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, инструменты, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить Заказчику стоимость материалов, инструментов, оборудования и иного имущества.
9.4. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
путем уведомления Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
такого расторжения, только в случае если задержка платежей Заказчика, предусмотренных
настоящим Договором, составляет более 30 (тридцати) календарных дней.
10. Действие Договора во времени
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 2009 года.
После истечения срока действия настоящего Договора его положения будут применяться к отношениям Сторон до окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.6. В случае изменений реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом друг друга.
11. Приложения к договору
Приложение : 1. Техническое задание, на ___ на
2. Смета на ___ л.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
12.1. Заказчик
|
12.2. Подрядчик
|
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
|
|
|
|
Фактический адрес: 101000, г. Москва,
Кривоколенный переулок, д.10, стр.4
|
|
Юридический адрес: 111141,г. Москва,
ул. Электродная, д. 4А
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские реквизиты:
|
|
Расчетный счет 40702810700170001248
|
|
в ОАО «Банк Москвы»
|
|
Корр.счет 30101810500000000219
|
|
БИК 044525219
|
|
ИНН 7720522853, КПП 772001001
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор
управляющей организации ОАО «Объединенная энергетическая компания»
_______ А.Е.Романенко
мп
|
|
Приложение 2 к договору
№ __ от «__» ________ 2009 г.
Расчет стоимости работ
№№ п/п
|
Перечень работ
|
Периодичность обслуживания
(период)
|
Стоимость обслуживания за установленный период
|
Общая стоимость работ за …
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
________________ / Романенко А. Е./
|
_______________ / /
|
м.п.
|
м.п.
|
|
