Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла


НазваниеИзвещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла
страница7/8
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8



Приложение № 1

к документации по запросу предложений в электронной форме

(Приложение №2 к договору)

Раздел 4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла
Предмет договора: Поставка труб из прозрачного кварцевого стекла типа К4 по исполнению и классу: ΙΙΙ – в - ΙV согласно ТУ 21-54598235-560-2001.

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 268400,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% 40942,37 (Сорок тысяч девятьсот сорок два) рубля 37 копеек, включает в себя стоимость поставки трубок из прозрачного кварцевого стекла, расходов на упаковку, маркировку, страховку, оформление необходимой документации, погрузоразгрузочные работы, доставка товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования: собственные средства.

Назначение: Для обеспечения контроля высоких температур на режимах ТХО в электротермическом оборудовании.

Срок поставки: Поставка товара, производится не реже одного раза в квартал, партиями по отдельным заявкам Заказчика в течение 2014г. Номенклатура, количество товара в каждой партии поставки указывается в Заявке. Поставка товара осуществляется в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Место поставки: Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Потребность:

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА


1

Срок подписания договора

Договор может быть заключен с победителем запроса предложений не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения процедуры по запросу предложений и размещения протокола подведения итогов на сайт электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/, официальном сайте Российской федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru.

Проект договора составляется путем включения в него цены договора, предложенной допущенным участником запроса предложений, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в запросе предложений такого участника.

2

Порядок подписания договора

Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают:

-подготовку проекта договора на основе требований документации о проведении закупки и заявки победителя запроса предложений;

- окончательное согласование не определенных в ходе проведения закупки условий на преддоговорных переговорах;

- подписание договора;

- контроль за выполнением всех условий после вступления договора в силу.

Если участник процедуры закупки, которому направлено письменное уведомление о признании его победителем, уклоняется от заключения договора, то он утрачивает статус победителя, а Рабочая группа по закупкам имеет право выбрать новую выигравшую заявку из числа остальных действующих.

Заключение договора с победителем запроса предложений осуществляется в соответствии с установленными в Обществе правилами.


3

Случаи признания участника запроса предложений уклонившимся от заключения договора

1. Не представление Заказчику в установленный срок проекта  договора (не позднее 10 (десяти) дней с момента размещения протокола подведения итогов на сайте электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru.)

2. Не представление Заказчику в установленный срок документа об обеспечении исполнения договора, (не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения протокола подведения итогов на сайте электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru.)

3. Не представление Заказчику в установленный срок протокола разногласий (не позднее 10 (десяти) дней с момента размещения протокола подведения итогов на сайте электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru.)


4

Последствия уклонения от заключения договора

В случае если Участник размещения заказа (участник запроса предложений), с которым заключается договор, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения заказа (участнике запроса предложений) включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

1

Размер обеспечения исполнения договора

не установлено.

Характеристики продукции

Количество

в квартал

в год

Трубки Ø 10 х 2; L≥1000мм

50шт/5кг

200шт/20кг

Трубки Ø 10 х 2; L≥500мм

60шт/3кг

240шт/12кг

Трубки Ø16 х 4; L≥1000мм

75шт./23кг

300шт./90 кг


Требования по таре - пачками по 40 шт. в бумажной упаковке в дощатых ящиках по ГОСТ 2991 в засыпке стружкой или пенопластовой крошкой массой «брутто» не более 80 кг.
Требования к качественным характеристикам - не ниже норм по ТУ21-54598235-560-2001, документально подтверждаемых испытательной лабораторией, имеющей аккредитацию на проведение данных испытаний в необходимом объёме от ФБУ «ЦСМ».

В паспорте качества партии трубок из прозрачного кварцевого стекла изготовитель/поставщик обязан подтверждать следующие рабочие показатели – смотри таблицу:

п/п

Наименование показателей

Норма и допуск по ТУ для трубки Ø 10 х 2 и Ø 16 х 4

1.

Номинальный наружный диаметр, мм

10±0,7

16 ±1,0

2.

Длина трубы, мм

500±5

1000±5

3.

Толщина стенки, мм

2,0±0,6

4,0±1,0

4.

Качественные характеристики:

- налёт конденсата, трещины, просечки, кристаллические включения

По классу – ΙV:

- не допускаются

5.

Прямолинейность трубы, %

≤ 0,4 длины трубы

6.

Заключение о гарантии качества продукции, требованиям ТУ21-54598235-560-2001 в течение, лет

15

Требования к предприятиям – изготовителям/поставщикам трубок из прозрачного кварцевого стекла - обязательность согласования с их стороны стандарта – ТУ21-54598235-560-2001 и внесения их, как производителя, в каталожный лист продукции, зарегистрированный в установленном порядке.
Срок и объем предоставления гарантии качества, безопасность и иные показатели товара:

Параметры, качество и технические характеристики, потребительские свойства Товара должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.

На продукцию действует гарантия изготовителя в соответствии с общими требованиями.

Вся продукция сопровождается сертификатами и паспортрами качества от производителя.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить любые недостатки Товара, если они (или причины их возникновения) возникли при передаче Товара Заказчику, в течении 5 (пяти) дней с момента представления Заказчиком требования об устранении недостатков.

Поставщик обязуется транспортировать Товар с недостатками для проведения замены или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет.


«Заказчик»

«Поставщик»

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»




КПП 590601001




ИНН 5906092190




614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57




Р/сч. 40702810000320500738 Филиал

Газпромбанк (ОАО) г. Пермь




К/сч. 30101810200000000808




БИК 045 773 808










«Заказчик»

«Поставщик»

______________

______________

______________/_____________/

______________/_____________/

«____»__________2014г.

«____»__________2014г.



Раздел 5.

ПРОЕКТ

Договор № ___

на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла

Пермский край, г. Пермь «___»____________2014 г.

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему («Приложение №1»), являющихся неотъемлемой частью Договора в соответствии Техническим заданием (Приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью к документации о Запросе предложений в электронной форме, далее Техническое задание (Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью к Договору.

1.2. Количество, комплектация и сроки поставки согласовываются сторонами в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Если в ходе исполнения настоящего договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в Запросе предложений Поставщика имеются несоответствия требованиям документации Запроса предложений Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования документации запроса предложений Заказчика.

При этом под «документацией Запроса предложений» принимается пакет документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных требований к объекту и предмету Запроса предложений, сведения об условиях и порядке его проведения, проект договора, требования к претенденту и другие требования, направляемые к претендентам для подготовки Запроса предложений, по «Запросом предложений» - подразумевается пакет документов, подготовленный в соответствии с требованиям документации Запроса предложений.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5. Основание для заключения Договора: Протокол рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме № Место для ввода текста. от Место для ввода текста..

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ________________________(__________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% ____________________(_____________________) рублей _____ копеек.

2.2. Цена Договора не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и включает в себя стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление необходимой документации, страховку, доставку до места поставки Товара, погрузочные-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по цене, зафиксированной в Спецификации (Приложение №1).

2.4. Стоимость тары и упаковки входит в цену Товара.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик производит оплату в размере 100% от сформированной по результатам торгов цены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки Товара (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т), подписания Акта приемки-передачи Товара.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Заказчика и приемки Товара Грузополучателем, оплата за поставленный Товар осуществляется по истечении 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты наступления срока поставки (периода поставки) указанной партии Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), и получения Заказчиком документов, указанных в п. 3.1 Договора, включая оригинал счета-фактуры и оригинал товарной накладной (ТОРГ-12).

3.4. В случае установления в Спецификации (Приложение №1) цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

3.5. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны настоящего договора проводят сверку состояния взаимных расчетов путем подписания соответствующих актов:

Стороны обмениваются подписанными актами сверки взаимных расчетов путем направления их копий посредством факсимильной связи в течение 3 рабочих дней с момента их подписания. Оригиналы актов сверки взаимных расчетов должны быть предоставлены сторонами настоящего договора друг другу в течение 30 календарных дней с момента их подписания.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязан доставить Товар по адресу Заказчика: 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д.57.

4.2. Поставка товара производится ежемесячно партиями по отдельным Спецификациям (заявкам) Заказчика в течение 2014 г. Номенклатура, количество товара в каждой партии поставки указывается в заявке. Поставка товара осуществляется в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие факт поставки (товарная накладная по форме ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, счет-фактура).

4.3. Переход права собственности и риски случайной гибели Товара происходит в момент подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

4.4. Поставка некомплектного Товара приравнивается к просрочки поставки.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1 Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.).

5.2. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и не соответствующего условиям п. 5.5. Договора Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара и не соответствующего условиям п.5.5. Договора на Товар надлежащего качества и соответствующего условиям п.5.5. Договора.

5.3. Претензия по качеству и количеству Товара должна быть оформлена в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, в случае выявления несоответствия или недостатков Товара. В случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 3 (трех) календарных дней, с момента получения претензий от Заказчика об этом.

5.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и соответствующий условиям п.5.5. Договора. Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства перечисленные Заказчиком.

5.5. Товар должен соответствовать спецификации, условиям Договора, Техническому заданию (Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью Договора, что должно быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификат соответствия) на каждую позицию (наименование) Товара или другим соответствующим документом о качестве. Поставщик передает Заказчику декларацию о соответствии на Товар на русском языке. При исполнении Договора Поставщик обязан предъявить Заказчику документ, подтверждающий страну происхождения Товара. При исполнении Договора Поставщик обязан соблюдать условия хранения Товара.

5.6. Поставщик оставляет за собой право проводить входной контроль по технической документации в составе поставки Товара.

5.7. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.

5.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ПРЕТЕНЗИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя.

6.2. Качество поставленного Товара должно соответствовать декларации о соответствии (сертификату соответствия).

6.3. Поставляемый Товар, сопровождается документами, подтверждающими его качество (декларация о соответствии (сертификат соответствия), технический паспорт, гарантийный талон), эксплуатационной документацией на русском языке и иными документами.

6.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара и его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

6.5. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, стандартов и технических условий на этот Товар и должна содержать: товарный знак, адрес предприятия-изготовителя, наименование или обозначение типа (вида, модели) Товара; номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; год изготовления изделия (или две последние цифры); знак Государственного реестра (для средств измерений, внесенных в Государственный реестр); обозначение стандартов или технических условий на изделие; другие данные в зависимости от требований к Товару.

6.6. На продукцию действует гарантия изготовителя в соответствии с общими требованиями.

6.7. Претензии по комплектности, качеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течении всего гарантийного строка.

6.8. Устранение недостатков по комплектности, качеству в гарантийный период осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

6.9. Поставщик не несет ответственности за порчу Товара, возникшую при несоблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации, установленных для данного вида Товара.

6.10. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, не находящийся в залоге третьих лиц, под арестом или другим обременением.

6.11. Замена некачественного товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Количество и стоимость претензий, которые может подать Заказчик, и которые будут исполнены Поставщиком, в период действия гарантии на товар не ограничены.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Спецификации (Приложение №1) к нему, а также сроков, установленных п. 4.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый день просрочки, но не более чем 10 % от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту).

7.2. За несвоевременную оплату Товара, согласно п.3.1. Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

7.3. В случае направления в адрес Заказчика Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Заказчик вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Заказчика о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% и возместить убытки Заказчику, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 15 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Заказчика. При этом, в случае принятия Заказчиком отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчиком письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной п. 7.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Заказчиком письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае несогласия Заказчика принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

7.4. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм
возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой такого Товара.

7.5. Поставщик обязан возместить Заказчику все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с досрочной поставкой.

7.6. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

7.7. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае предъявления одной из Сторон другой Стороне письменного требования об уплате пени.

7.8. Требования пропускного и внутриобъектового режимов, требования ПБ, ОТ и ООС, действующие на территории Заказчика, обязательны для выполнения Поставщиком, в том числе со стороны субподрядчиков и иных работников, нанятых Поставщиком для выполнения условий Договора. Любое грубое нарушение пропускного и внутриобъектового режимов, государственных требований по ПБ, ОТ и ООС и стандартов Заказчика Поставщиком (субподрядчиком) считая существенным нарушением или невыполнением условий Договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

8.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

8.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию - 20 дней.

9.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

10.2. В случае просрочки поставки Товара более 20 рабочих дней сверх срока, указанного в спецификации (Приложение №1), Поставщик имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями ст. 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Определение нового срока поставки Товара Заказчиком а не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

10.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в течение 30 дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

10.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В части проведения расчетов Договор действует до проведения Сторонами окончательных взаиморасчетов.

11.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждых из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5. Договор, изменения и дополнения к Договору, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу и должны быть подтверждены оригиналами в месячный срок.

11.6. Наличие сертификатов и/или лицензий на все оборудование, используемое на производственной территории Заказчика, а также протоколов аттестации на весь персонал Поставщика и привлеченных субподрядных организаций, отвечающих установленным стандартам и нормам Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться Заказчику по требованию.

11.7. В случае изменения, платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов, адрес местонахождения, КПП, наименование, организационно-правовой формы стороны извещают друг друга в письменном форме путем направления ценного письма с уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня таких изменении. В случае реорганизации/ликвидации стороны извещают друг друга в письменном форме путем направления ценного письма с уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения соответствующим регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что сторона находиться в процессе реорганизации/ликвидации. Все возможные убытки, связанные с невыполнением данного условия Договора, возмещаются за счет виновной Стороны.

11.8. Настоящим, Поставщик выражает свое согласие на представление адреса электронной почты (e-mail) Заказчику, указанный в разделе 12 Адреса и банковские реквизиты сторон договора, в исковом заявлении в качестве e-mail, по которому необходимо направить электронные копии судебных актов и считается ознакомленным с условиями соглашения об электронном обмене, размещенном на сайте Арбитражного суда Пермского края.

Также Поставщик договором подтверждает свое согласие и ходатайствует перед Арбитражным судом о рассмотрении спора с Заказчиком по поставке Товара в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 АПК РФ.
Приложения к настоящему договору:

1. Приложение №1 – Спецификация (заявка);

2. Приложение №2 – Техническое задание;
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»)

Поставщик:

Адрес местонахождения:

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Почтовый адрес:

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Адрес для направления

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Факс: +7 (342) 263-16-00

Телефон: +7 (342) 267-07-68

Банковские реквизиты: Филиал Газпромбанк (ОАО) г. Пермь

ИНН: 5906062190

КПП: 590601001

р/с: в 40702810000320500738

К/с: 30101810200000000808

БИК: 045773808

ОКВЭД: 73.10; 35.30.5

e-mail: uniikm@yandex.ru

Адрес местонахождения: Место для ввода текста.

Почтовый адрес: Место для ввода текста.

Адрес для направления Место для ввода текста.

Факс: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста.

Банковские реквизиты:Место для ввода текста.

ИНН: Место для ввода текста.

КПП: Место для ввода текста.

р/с: в Место для ввода текста.

К/с: Место для ввода текста.

БИК: Место для ввода текста.

ОКВЭД: Место для ввода текста.

e-mail: Место для ввода текста.


_________________________/______________/


_________________________/______________/

м.п.

м.п.



Приложение № 1

к договору

__ от «__» _________ 2014 г.

Спецификация №___


№ п/п

Наименование

Технические характеристики

Ед. измерения

Кол-во

Цена за ед.

Сумма

1







шт.













Всего:


















ВСЕГО: __________ (_______________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС 18%_______(___________________) _______ коп.


«Заказчик»




«Поставщик»

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»







КПП 590601001







ИНН 5906092190







614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57







Р/сч. 40702810000320500738 Филиал

Газпромбанк (ОАО) г. Пермь







К/сч. 30101810200000000808







БИК 045 773 808
















«Заказчик»




«Поставщик»

______________




______________

______________/_____________/




______________/_____________/

«____»__________2014г.




«____»__________2014г.























1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconО проведении открытого запроса предложений в электронной форме
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconО проведении открытого запроса предложений в электронной форме
Компания» (ооо «йоэсК») (Почтовый и фактический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconДокументация открытого запроса предложений в электронной форме
Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconДокументация по проведению запроса предложений в электронной форме
Закупки (далее – извещение), проводит запрос предложений в электронной форме, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconИзвещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений»

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconИзвещение и документация
Извещение о проведении открытого запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении открытого запроса предложений....

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconПолное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений
Изучив Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Петербургтеплоэнерго», Извещение о проведении открытого Запроса предложений...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconИзвещение о проведении закупки
Открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку...

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconИзвещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме №275-2015/дтс

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку трубок из прозрачного кварцевого стекла iconИзвещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме №132-2015/дрб

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск