Скачать 1.05 Mb.
|
Ответственность Сторон 8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением прямые убытки. 8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 8.3. В случае если ни одна из Сторон на день исполнения (прекращения действия) Договора не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равной нулю.
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты и действия федеральных органов власти и управления, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон. 9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.
10.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 10.2. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются Сторонами в установленном законом порядке, в Арбитражном суде г. Москвы.
11.1. Приложения №№ 1 – 6 к Договору являются его неотъемлемой частью. 11.2. Все предусмотренные настоящим Договором приложения (заявки, уведомления, сообщения и др.), направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если отправлены по средствам факсимильной связи, с последующей передачей оригиналов или доставлены лично по почтовым адресам Сторон. Сторона, передавшая документ по факсимильной связи, должна передать оригинал этого документа другой Стороне в течение 6 (шести) рабочих дней с момента отправки его по факсимильной связи. 11.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся на основании письменного соглашения Сторон. 11.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.5.1. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 11.6. В иных, не оговоренных Договором условиях, Стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.
Приложение № 1 к Договору № ___ от «____» ____________ 2014 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ориентировочное количество продукции (шт.)3 – 600 000 шт. Общая стоимость выполнения работ (в рублях, в том числе НДС) _____________________.
ФОРМА Приложение № 2 к Договору № ___ от «____» _____________ 2014 г. ЗАЯВКА В соответствии с Договором №______ от «_____» ___________ 2014 года на выполнение работ по изготовлению бутылки из прозрачного стекла для алкогольной продукции, Заказчик просит Подрядчика изготовить и передать Заказчику следующую Продукцию, а Подрядчик обязуется исполнить данную Заявку в указанные сроки:
Всего, на общую сумму:___________(_______________________) рублей, в т.ч. НДС:___________(______________________) рублей. Дополнительные требования _________________________________________________________________________________________. Примечание: Количество изготовленной продукции может быть до 3% больше или меньше количества, согласованного в соответственной Заявке. В этом случае стоимость заказа соответственно увеличится или уменьшится при окончательном расчете
Приложение № 3 Договору № ___ от «____» ___________ 2014 г. Чертеж бутылки из прозрачного стекла для алкогольной продукции «В-30-1спец-500-Key round» От ПОДРЯДЧИКА : От ЗАКАЗЧИКА: ________________/_______________/ _________________/ И.В. Муравицкий/ МП МП Приложение № 4 к Договору № ____ от «____» _____________ 2014 г. ФОРМА ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Дополнительные технические требования Дополнительные технические требования к стеклянным бутылкам емкостью _____л. указаны в таблице 1. Таблица 1
|
Способ закупки: открытый запрос коммерческих предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) | ... | ||
Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого... | Закупки (далее – извещение), проводит запрос предложений в электронной форме, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении... | ||
Документации по проведению запроса коммерческих предложений в электронной форме на поставку автомобиля: универсал lada 4*4 5дв с... | По проведению открытого запроса коммерческих предложений на разработку новой версии внутреннего информационного портала | ||
Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме | Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме | ||
Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме | Общие условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |