Раздел 4. Проект договора
ПРИМЕЧАНИЕ для УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ: Существенными для Заказчика являются пункты договора содержащие условия о Предмете договора , Цене договора и порядке расчётов , сроке выполнения работ , Гарантии. Остальные условия договора могут быть изменены по согласованию сторон.
Договор строительного подряда № – 2016 - ПД
на выполнение работ по текущему ремонту объекта
«Гидротехническое сооружение – причал 29 в п. Восточном»
г. Находка «___»___________________ 2016 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя директора Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» - начальника Восточного управления Мордвинцева Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от 15.02.2016г № 11-Д/16 и Положения о Восточном управлении Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работы по текущему ремонту (далее – работы) по объекту «Гидротехническое сооружение -причал№ 29 в порту Восточный» (прежнее название - причал для отстоя судов экологического флота), расположенного по адресу: Приморский край г. Находка, п/о Врангель, ул. Базовая 28.
Подрядчик обязуется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия территории объекта, в соответствии с техническим заданием (прил. № 1) надлежащим качеством работ, сдать результат выполненных работ Заказчику в установленные настоящим Договором сроки.
Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ и оплатить его Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
Цена Договора и порядок расчётов
Договорная стоимость (цена Договора) работ по текущему ремонту составляет - ______________________________ руб., НДС -18% - ___________ руб., всего - ________________________________ руб. Цена Договора включает в себя все налоги, сборы и платежи, связанные с исполнением настоящего договора.
Стоимость материалов согласовывается Заказчиком по фактическим расходам на их приобретение с учётом транспортных расходов по их доставке от поставщика до приобъектного склада на строительной площадке, заготовительных, складских расходов на основании выставленных счетов и предоставленных Подрядчиком обосновывающих документов.
Договорная стоимость по письменному соглашению Сторон может быть уточнена в процессе выполнения работ с учётом фактического состояния объекта после выработки согласованных технических и технологических решений.
По взаимному письменному согласованию Сторон цена Договора подлежит изменению в случаях:
удорожания материальных ресурсов, стоимости строительных машин и механизмов, затраты на которые возмещаются Подрядчику по цене их приобретения по представлению Подрядчиком документов, обосновывающих изменение цены и подтверждающих удорожание;
изменение объёмов, видов и содержания работ по заданию Заказчика относительно учтённых при определении объёмов работ и договорной цены;
изменения действующего законодательства РФ, Приморского края, г.Находка, влияющих на ценообразование по настоящему Договору.
В случае предъявления Подрядчиком новой стоимости выполняемых работ, Заказчик в 3-х дневный срок рассматривает ее и принимает решение по изменению договорной цены.
В случае если, изменения договорной цены превысят цену Договора, определённую в п.2.1. договора более чем на 10%, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика письменно.
В течение 5 дней от даты подписания настоящего договора Заказчик, на основании счёта, перечисляет на расчётный счёт Подрядчика аванс в размере ___% (не более 30%) договорной цены, который погашается Подрядчиком при окончательном расчёте за выполненные работы.
Окончательный расчёт за выполненные работы осуществляется в течение 7-ми дней с момента сдачи всего объёма работ, поименованного в настоящем Договоре и подписания Акта выполненных работ всего объекта в целом.
Текущая оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры ежемесячно, в течение 5 дней после приёмки работ в соответствии с п. 6.1.
Все расчёты по настоящему Договору осуществляются между Заказчиком и Подрядчиком через расчётный счёт Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Заместитель директора Дальневосточного бассейнового филиала – начальник Восточного управления правомочен подписывать акты, счета, счета-фактуры и иные документы, в том числе финансовые для надлежащего исполнения обязательств Заказчика по настоящему Договору
Сроки выполнения работ
Расчетная продолжительность выполнения работ по настоящему Договору составляет ________________________ от начала их выполнения на объекте, но не ранее даты перечисления Заказчиком аванса и с учетом времени на приемку Заказчиком завершенных работ.
Начало выполнения работ _______________
Окончание работ _______________________
Продолжительность выполнения работ может быть увеличена (по согласованию Сторон) в случаях:
изменения объемов, видов и содержания работ по заданию Заказчика;
возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы;
невыполнения Заказчиком принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе по своевременному авансированию работ;
изменений действующего законодательства РФ, Приморского края, которые могут оказать влияние на сроки выполнения работ по настоящему Договору;
отсутствия фронта работ из-за занятости.
Во всех, перечисленных выше случаях, Стороны составляют двусторонние Акты, в которых отражаются причины и обстоятельства задержки в выполнении работ и указывается временной период, на который продляется срок выполнения работ по настоящему Договору. Окончание работ определяется по отношению к новой дате.
Сроки завершения по каждому виду работ указаны в Календарном графике выполнения работ.
Обязанности Подрядчика
Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:
в оговоренные сроки произвести ремонтные работы в соответствии с приложениями к настоящему договору и требованиями нормативных документов по строительству;
осуществить поставку материальных ресурсов, строительного оборудования и механизмов в объёме, необходимом для надлежащего обеспечения работ;
выполнять любые дополнительные работы, необходимость которых выявится в процессе производства работ по настоящему договору и будет обусловлена требованиями технологии работ;
координировать деятельность всех привлекаемых для выполнения работ субподрядных организаций и нести полную ответственность за результат их деятельности;
обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, как в отношении своих работников, так и в отношении привлечённых;
получить необходимые разрешительные документы;
вести всю исполнительную документацию и предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
в случае приостановки выполнения работ по инициативе или по указанию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, препятствующие разрушению отремонтированных конструкций и по консервации объектов в целом - за счёт средств Заказчика;
обеспечить пожарную и сторожевую охрану объекта, материально-технических ресурсов, строительных машин, оборудования, механизмов при выполнении работ.
Ответственным представителем для оперативного решения спорных, технических и/или иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору Подрядчик назначает ______________________________.
Обязанности Заказчика
В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
представить техническую документацию для производства ремонтных работ;
предоставить фронт работ в условиях действующего предприятия;
осуществлять технический надзор за производством ремонтных работ;
обеспечивать своевременное финансирование работ;
при выделении дополнительных средств на производство работ сверх объёмов, согласованных сторонами, согласовать с Подрядчиком дополнительные объёмы работ по строительству, порядок и условия их оплаты. Согласованное решение Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору;
Ответственным представителем для оперативного решения спорных, технических или иных / вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору Заказчик назначает ________________________________.
Приемка работ
Ежемесячная приёмка выполненного объёма работ осуществляется Заказчиком 20 числа текущего месяца в течение 3 дней после передачи Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-3, КС-2.
На основании предоставленной Подрядчиком отчетной исполнительной документации Заказчик должен в течение 5 дней подписать представленные Подрядчиком формы КС-2, КС-3, либо дать аргументированный отказ. Без предъявления исполнительной документации акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) не рассматриваются.
Заказчик производит окончательную приемку работ на основе исполнительной документации Подрядчика, переданной им за 5 дней до начала приемки.
Окончательная приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5-ти дней от даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности к сдаче объекта и оформляется актом приёма-передачи, подписанным полномочными представителями обеих Сторон.
При решении Заказчика прекратить дальнейший ремонт объекта или в случае расторжения настоящего договора Заказчик в течение двух недель принимает по акту приёма-передачи выполненные работы в состоянии и стадии фактической готовности и компенсирует Подрядчику дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта, перебазировкой и другие возможные в связи с этим затраты.
С момента приёмки объёма выполненных работ Заказчиком, последний принимает на себя обязательства по обеспечению сохранности объектов и несёт риск его возможного разрушения или повреждения.
Гарантии
Подрядчик гарантирует:
качественное выполнение всех работ в соответствии с заданием Заказчика, строительными нормами и правилами, государственными стандартами в области строительства;
своевременное устранение дефектов (в том числе и скрытых), выявленных при приемке работ, а также гарантийный период.
Срок гарантии на строительную продукцию, полученную в результате выполнения работ по настоящему договору, устанавливается 24 месяца от даты подписания Акта выполненных работ объекта в целом (окончательная приёмка) при условии их нормальной эксплуатации в соответствии с проектными параметрами по нагрузке и воздействиям, исключающим механические повреждения конструкций.
Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств и в согласованные с Заказчиком сроки, если только эти дефекты не явились следствием некачественной переданной Заказчиком технической документации.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, принятых в качестве форс-мажорных Гражданским Кодексом РФ и обычаями делового оборота.
При наступлении форс-мажора Стороны обязаны незамедлительно (в срок не более 2-х дней) уведомить друг друга о наличии указанных обстоятельств и подтвердить их действие справкой компетентного органа. Решение о дальнейших действиях Сторон по исполнению и действию настоящего Договора в период действия форс-мажорных обстоятельств принимается по дополнительному согласованию Сторон.
Ответственность Сторон
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Расторжение договора
Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком условий договора, может расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, в следующих случаях:
задержка по вине Подрядчика начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 30 дней от даты, установленной в Договоре;
лишения Подрядчика свидетельства СРО на строительную деятельность;
в других случаях, лишающих Подрядчика права на производство работ;
в случае банкротства Подрядчика;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней после отправки Заказчиком уведомления.
Подрядчик вправе расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
утраты Заказчиком возможности финансирования;
задержки Заказчиком выдачи документов, разрешающих выполнение работ на срок свыше 30 дней, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.
Прочие условия
Будет считаться в той мере, в которой это практически реализуемо (с учетом затрат и времени), что Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на предложение. Также будет считаться, что Подрядчик изучил техническую документацию и нашел ее удовлетворительной до представления предложения в отношении следующего:
гидрологических и климатических условий;
объемов и характера работы и товаров, необходимых для выполнения и завершения работ и устранения всех недостатков;
законов, порядка и практики трудовых отношений в Российской Федерации;
потребностей Подрядчика в обеспечении доступа на объект, помещениях, сооружениях, персонале, а также в услугах по предоставлению энергии, транспорта, воды и прочих услугах.
Коммерческое предложение покрывает все обязательства Подрядчика по выполнению работ и затрат по настоящему договору и устранения всех недостатков в предусмотренных Договором объемах.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут урегулировать путем переговоров руководствуясь нормами действующего законодательства РФ, в том числе исходя из условий Документации и предложения Подрядчика, представленного на Запрос предложений.
Если в течение 30 дней после начала переговоров Стороны не смогут разрешить спорный вопрос по Договору, то любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса путем арбитражного разбирательства в Арбитражном суде Приморского края. При этом производство работ может быть приостановлено, а возобновлено при согласии Сторон.
Настоящий Договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.
Интересы Заказчика по Договору представляет Восточное управление Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», который с момента заключения настоящего Договора подряда обязан принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по осуществлению контроля над выполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
Начало действия Договора - со дня подписания Договора.
Окончание действия Договора - фактическое исполнение Сторонами обязательств по Договору.
Приложения:
Договор включает в себя следующий перечень приложений:
Приложение № 1 – Техническое задание (разрабатывается Заказчиком);
Приложение № 2 – Смета;
Приложение № 3- Ведомость объемов работ
Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
| Подрядчик:
| ФГУП «Росморпорт»
Место нахождения и почтовый адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7;
ИНН 7702352454, КПП 770701001
ОГРН 1037702023831
Реквизиты Дальневосточного
бассейнового филиала:
ИНН/КПП 7702352454/254002001
690003, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 3.
Реквизиты Восточного управления:
692941, Россия, Приморский край,
г. Находка, п/о Врангель-1, ул. Внутрипортовая, д. 47,
тел. (4236) 665-331, факс 665-428
р/с 40502810450000000027
к/с 30101810600000000608
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Хабаровск
БИК 040813608
| И.о. заместителя директора
Дальневосточного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» –
начальника Восточного управления ____________________ В.В. Мордвинцев
| | |