Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту


НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
страница2/14
ТипКонкурс
filling-form.ru > Договоры > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

  1. цена договора: максимальное количество баллов - 60;

  2. cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

  3. квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

    1. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

    1. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результаты ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов





Цена договора


60

1

60

2

55

3

50

4

45

5

40

6

35

7

30

8

25

9

20

10

15

11

10

12

5

13 и более

0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»



Критерий

Максимальное кол-во баллов

Результаты ранжирования заявок

Присваиваемое кол-во баллов





Срок выполнения


20

1

20

2

20

3

20

4

18

5

16

6

14

7

12

8

10

9

8

10

6

11

4

12

2

13 и более

0

      1. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»



Критерий

Максимальное количество баллов

Подкритерии

Показатель подкритерия (ед)

Количество штрафных баллов










Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год)

2 и более

0

1

5

0

10


Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)

2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет

0

2 и более с опытом работы более 5 лет

5

В остальных случаях

10

Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

0

0

1

5

2 и более

10

Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года

0

0

1

5

2 и более

10




      • Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

      • Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

      • Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.




      1. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

      2. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.


Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома


Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электронный адрес участника ___________________________________________

  2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные дни с даты начала работ





8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п

Наименование

Единица измерения



Значение (все значения указываются цифрами)

1

Опыт работы, в том числе:

шт.




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:



человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет




- с опытом работы более 5 лет

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

шт.




4

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

шт.




9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на выполнение...
Приложение 1 Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления,...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
На выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома №74-74Б,76-76б по улице черняховского в ленинградском районе города...

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение...
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск