Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru


НазваниеДокументация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru
страница7/9
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

начало формы
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений} а именно:

  1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

  2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность};

  3. ……


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы



Инструкции по заполнению

        1. Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

        2. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

        3. Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

        4. При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.



    1. Гарантийное письмо (форма 13)

Форма Гарантийного письма с обязательством не допускать к исполнению обязательств по Договору «Фирм-однодневок»
начало формы


Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________


Дополнительные требования к добросовестности контрагента
Гарантийное письмо

(форма)
г. ______________ «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель],

в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:


  1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

  2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.

  3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).

  4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].

  5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.

  6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

  7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

  8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

  9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).

  10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
/

_______________ / _______________ /

м.п.

конец формы
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

Представлена в приложении 3 к настоящей документации.


  1. Приложение №1 - Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)

Техническое задание





п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1

Предмет договора

«Восстановление тепловой изоляции теплотрасс» для нужд СП «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК».

2

Основания закупки

Лот №

3

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ.

Место выполнения работ:

СП «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК»: Комсомольск – на – Амуре

        1. Теплотрасса №23 – восстановление тепловой изоляции теплотрассы с применением скорлуп ППУ, протяженностью 428 п. м.

    1. участок от ПО23-40/8 до ПО23-42/2,

    2. участок от НО23-78 до НО-23-79;

  1. Теплотрасса №2 – восстановление тепловой изоляции теплотрассы с применением ленты «ТИАЛ-ЛЦ», протяженностью 168 п. м.

    1. участок от ТК2-6 до ТК2-7.

Срок выполнения работ:

Начало работ – 1 августа 2014 г.

Окончание работ – 30 сентября 2014 г.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:

  • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г.

  • СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

  • СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

  • СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

  • СО 34.04.181-2003 «Правила организации, технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  • РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей».

  • ППБ 01-03-2001 «Правила пожарной безопасности в РФ».

  • СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» Работы на объекте.

  • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Часть 2 Строительное производство.

  • СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.

  • Технические условиями, технологические карты и проект производства работ.

  • Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России». «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» Основные положения.

  • ПБ10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

  • Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»

  • Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».

  • Перед производством работ Подрядчик обязан предоставить проект производства работ (ППР) на согласование главному инженеру Заказчика (СП «КТС») в следующем объеме:

  • Календарный план работ, устанавливающий последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции в целом;

  • График работы основных строительных и монтажных машин;

  • Строительный генеральный план объекта с планом трассы, с нанесением на нем всех действующих подземных коммуникаций и проектируемых трубопроводов. На генеральном плане указываются: разделение трассы на отдельные строительные участки, материалов, деталей и всех временных устройств, места размещения строительных механизмов, расположение ограждений участков работ, места устройства пешеходных и проездных мостов, места складирования материалов, маршруты движения автотранспорта, мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия;

  • Технологические карты на сложные работы;

  • Рабочие чертежи временных сооружений;

  • Пояснительную записку с обоснованием потребности в строительных механизмах и приспособлениях, временного водоснабжения и электроснабжения, применения сборных конструкций, механизации основных строительно-монтажных работ.

  • График поставки материалов.

4

Цена договора (лота)

5 001 034рублей без НДС

5

Источник финансирования

Себестоимость (затраты на ремонт)

6

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком.

Оплата за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Заказчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.

Оплату за выполненные работы Субподрядчику, Исполнитель осуществляет со своего расчётного счета.

Подрядчик выполняет работы с использованием своих механизмов, материалов и конструкций на основании нормативно-технической, сметной и конкурсной документации. Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, согласовывается с Заказчиком до начала работ и не должна превышать величину, указанную в утверждённой смете. Материалы подлежат оплате в соответствии с нормативным расходом и фактической стоимостью с учётом ЗСР к стоимости материалов в размере 2% по строительным материалам, но не более величины, утвержденной в смете. Стоимость основных материалов должна быть подтверждена счет - фактурой и платежным документом с отметкой банка.

7

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителя, подрядчиками)

Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

8

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей)

Стоимость работ определяется с применением базисно-индексного метода по сборникам «Территориальных единичных расценок на строительно-монтажные работы в Хабаровском крае» (далее – ТЕР). Индекс перевода в текущие цены на основную заработную плату и заработную плату механизаторов принимать по данным РЦЦС Хабаровского края. Индексы перевода в текущие цены не должны превышать значения, указанные в сборниках РСИ РЦЦС Хабаровского края на момент проведения конкурса. Норматив сметной прибыли принимать в размере 30% от ФОТ.

К нормам накладных расходов для расчета базисно-индексным методом применять поправочный коэффициент k = 0,85 на основании письма Минрегион №2536 ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

При составлении сметной документации в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать (приобрел) - заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем СМР с обоснованием исключения (давальческое сырье).

При составлении сметной документации руководствоваться регламентом ОАО «ДГК» «О формировании, согласовании и утверждении сметной документации ОАО «ДГК» утвержденного Советом Директоров ОАО «ДГК» Протоколом №12 от 01.12.2009 г.

Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.

Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора. Исполнитель и Заказчик в первую треть срока ремонта, формирует уточнённый объем работ. Исполнитель предоставляет уточнённую смету утверждённую руководителем филиала. Методика составления и ценовые показатели уточненной сметы аналогична основной сметы. Ценообразующие факторы уточненной сметы аналогичны смете основного договора, прошедшей конкурсные процедуры и действительны на весь период действия ремонта объекта.

При предоставлении конкурсной документации в ОАО «ДГК» в её состав включить сметные расчёты в формате gsfx, xml.

9

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.

Гарантийные обязательства на выполненные работы Исполнителем должны быть установлены 24 месяца с момента приемки восстановленного благоустройства в полном объеме по акту и сдачи исполнительной документации Заказчику.

При выявлении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации по вине Исполнителя, Исполнитель обязан провести восстановительный ремонт за свой счет.

Исполнитель вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев:

  • Если образование дефектов произошло не по вине Исполнителя;

  • При использовании материалов и запасных частей, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля;

  • При выявлении в процессе эксплуатации скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД;

  • При нарушении Заказчиком правил и технологических инструкций по эксплуатации, установленных действующей НТД.

Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на участке благоустройства в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Исполнителя, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Исполнителя (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения). В случае привлечения третьих лиц к выполнению определенных видов работ, Исполнитель предоставляет Заказчику письменное подтверждение третьего лица о готовности к выполнению работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки в плановые сроки. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о квалификации специалистов третьего лица, наличия материально-технических ресурсов, наличия достаточного количества аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.

10

Требования к содержанию и составу заявки на участие

Заявка должна содержать:

1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

3) Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

В случае привлечения Субподрядной организации, Участник закупки обязан иметь в Свидетельстве СРО:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.5. Объект теплоснабжения.

11

Требования к участникам закупки

На момент подачи заявки к Участнику предъявляются следующие требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных процедур.

В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям.

6) Не позднее 5(пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5(пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.

7) Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом. Исполнителем получены (будут получены). Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

8) Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. Количество собственного персонала подрядчика занятого на выполнении работ должно составлять не менее 80%. В случае привлечения третьих лиц к выполнению определенных видов работ, Участник предоставляет Заказчику письменное подтверждение третьего лица о готовности к выполнению работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки в плановые сроки. Участник обязан предоставить Заказчику информацию о квалификации специалистов третьего лица, наличия материально-технических ресурсов, наличия достаточного количества аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных

12

Критерии оценки к сопоставлению заявок на участие в закупке

Предпочтительность организационно-технических предложений (объема и качества услуг, соответствия объемов работ (услуг), предложенных Участником в Сметной документации, соответствия технологий производства работ), «надежность» участника (специальный опыт работы, обеспеченность трудовыми и материально-техническими ресурсами, гарантийные обязательства), предпочтительность договорных условий

13

Требования к выполняемым работам

13.1

Требования к качеству выполняемых работ


В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

13.2

Требования по утилизации отходов строительного производства

При подписании договора подряда право собственности на отходы строительного производства переходит подрядчику. При составлении сметного расчета учесть стоимость утилизации строительных отходов. Оплата утилизированного мусора будет производиться при условии предоставления подрядчиком подтверждающих документов (справок сдачи отходов, талонов, ТТН).

13.3

Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.

При производстве работ Исполнитель обязан использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ. Квалификация ремонтного персонала должна соответствовать виду выполненных работ.

При производстве работ Исполнитель обязан:

Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ; работ по перемещению грузов кранами; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ“.

13.4

Требования к безопасности выполняемых работ

Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. - РД 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СНиП12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство.

До начала работ представить Заказчику для согласования проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия договора.

Перед началом работ представить на согласование календарный график работ, мероприятия по технике безопасности труда собственного персонала, по пожарной и промышленной безопасности, оформить акт-допуск для производства работ на объекте.

Перед производством работ Исполнитель обязан предоставить календарный план работ, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ на согласование главному инженеру Заказчика (СП «КТС»).

13.5

Требования к результатам работ


Выполнить работы своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения отремонтированного оборудования под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. Исполнитель ответственен не только за безотказную работу оборудования, но и за приведение его технико-экономических показателей к нормативным значениям.

14

Приложения


  1. Ведомость объемов работ на «Восстановление тепловой изоляции теплотрасс» для нужд СП «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК».

  2. Ведомость материалов на «Восстановление тепловой изоляции теплотрасс» для нужд СП «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК»



Приложение № 1




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Восстановление тепловой изоляции теплотрасс» для нужд СП «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК» г. Комсомольск - на - Амуре

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Теплотрасса №23 от ПО23-40/8 до ПО23-42/2, от НО23-78 до НО-23-79 Дн1220х12, L=428 п.м. (восстановление тепловой изоляции с применением скорлуп ППУ)

1

Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной

100 м2 наружной площади разобранной изоляции

12,3

 

2

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

1639,58

K=0,3 (незначительная коррозия)

3

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом

100 м2 обезжириваемой поверхности

16,4

 

4

Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: мастикой "Вектор 1025"

100 м2 окрашиваемой поверхности

16,4

 

5

Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

1 м3 изоляции

139,77

 

6

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

18,55

 

7

Окраска покрывного слоя эмалью "ЭВИКОР"

100 м2 окрашиваемой поверхности

18,55

 

8

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км II класс груза

1 т груза

1,34

 

Теплотрасса №2 от ТК2-6 до ТК2-7 Дн325х9, L=168 п.м. (восстановление тепловой изоляции с применением ленты "ТИАЛ-ЛЦ")

1

Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной

100 м2 наружной площади разобранной изоляции

1,45

 

2

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

171,44

K=0,3 (незначительная коррозия)

3

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом

100 м2 обезжириваемой поверхности

1,71

 

4

Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: мастикой "Вектор 1025"

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,71

 

5

Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75

1 м3 изоляции

17,09

 

6

Обертывание поверхности термоусаживающейся лентой ТИАЛ

100 м2 поверхности покрытия изоляции

2,56

 

7

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км II класс груза

1 т груза

2,18

 






  1. Приложение № 2 - Проект Договора
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru
...

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru
На оказание услуг по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии для нужд филиала хабаровская теплосетевая компания ОАО...

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru
На оказание услуг по ремонту электротехнического оборудования распределительного газопровода высокого давления грс-3-хтэц-2 для нужд...

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений (b2b-energo ru)
«официальный сайт»), пригласило заинтересованных лиц (далее — Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (b2b-energo...

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по открытому запросу предложений на право заключения...
Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала этп пао «Россети»

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru icon1. 3 Особые положения в связи с проведением Запроса предложений на этп 6
Публикация Извещения о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений 10

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по открытому запросу предложений на право заключения...
Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала этп пао «Россети»

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений открытый одноэтапный запрос предложений...
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений 14

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по запросу предложений
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений 13

Документация по запросу предложений на этп www b 2 b energo ru iconДокументация по открытому запросу предложений
Публикация Извещения о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений 6

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск