Основные термины, используемые в документации запроса цен
Скачать 0.49 Mb.
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРАДОГОВОР № _____ на изготовление и поставку продукции г. Санкт-Петербург «___» _____________ 20___ г. Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»), в лице Генерального директора Локтаева Д.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ООО «_________», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», вместе именуемые «Стороны», в соответствие с протоколом запроса цен на поставку продукции от «___» _________ 20___ г. № ________(далее - протокол запроса цен), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора составляет ____________рублей ____________копеек, в том числе НДС _____ (_________) рублей ___ копеек. Цена Договора, а также стоимость единицы Продукции, указанная в Спецификации, включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы по замерам, изготовлению, погрузке, разгрузке, упаковке, доставке и монтажу на объекте Покупателя, по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и любых других платежей и сборов. 2.2. Цена Договора, в том числе цена единицы Продукции, не может быть изменена в одностороннем порядке. 2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. 2.4. Фактом оплаты по Договору является списание денежных средств с расчетного счета Покупателя, что подтверждается выпиской из лицевого счета Покупателя. 2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик. 2.6. Оплата Продукции производится после поставки и монтажа Продукции на объекте Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки, счета и счета-фактуры. 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 3.1. Изготовление Продукции осуществляется Покупателем в соответствии с замерами утвержденными Покупателем и Спецификацией. Монтаж производится на объекте Заказчика. 3.2. Поставщик в срок _____________со дня получения подписания настоящего Договора, изготавливает и осуществляет доставку Продукции Покупателю в течение рабочего дня с 9.00 до 18.00, если более точное время доставки не будет согласовано с Покупателем. 3.4. Место доставки Продукции____________ 3.5. По окончании монтажа Продукции Поставщик предъявляет Покупателю результат и передает Покупателю следующие документы (далее по тексту сопроводительные документы): 1) Акт сдачи-приемки и товарно-транспортную накладную в двух экземплярах; 3) счет на оплату Продукции и счет-фактуру; 4) документы, подтверждающие качество Продукции (сертификаты, гарантийные талоны и т.д.). 3.6. Обязательства Поставщика по поставке и монтажу Продукции по Договору считается выполненным с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки. 3.7. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции, указанного в пункте 3.3 Договора, Поставщик обязан дополнительно письменно согласовать с Покупателем доставку Продукции в соответствие с Заявкой, исполнение которой было просрочено. В случае, если Поставщик не осуществит дополнительное согласование поставки Продукции на основании просроченной Заявки, Покупатель вправе отказаться от приемки такой Продукции. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 4.1. При приемке Продукции уполномоченный представитель Покупателя в момент приемки Продукции от уполномоченного представителя Поставщика: 4.1.1. Проверяет соответствие Продукции по наименованию, количеству, комплектности, стоимости, в том числе за единицу Продукции, качеству и иным требованиям, установленным Договором, Спецификацией, а также сведениям, указанным в Заявке, товарно-транспортной накладной, счете, счете-фактуре, документам, подтверждающих качество Продукции, получает необходимые разъяснения и пояснения по представленным сопроводительным документам и Продукции, а также совершает любые другие действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Продукции установленным требованиям. 4.1.2. В момент передачи результатов монтажа Продукции осматривает Продукцию на предмет наличия внешних и видимых повреждений и несоответствия сведениям, указанным в сопроводительных документах и подписывает соответствующие документы. 4.2. С момента подписания полномочным представителем Покупателя Акта сдачи-приемки и товарно-транспортной накладной Продукция считается принятой по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, цене и внешнему виду. 4.3. В случае выявления несоответствия Продукции установленным требованиям или некомплектности сопроводительных документов (нарушения перечня, указанного в пункте 3.5 Договора) по усмотрению уполномоченного представителя Покупателя совершается одно из следующих действий: 1) приемка Продукции приостанавливается до устранения выявленных недостатков; 2) приемка Продукции прекращается, составляется акт о выявленных недостатках с перечнем действий, которые должны быть совершены Поставщиком и сроков совершения данных действий. В этом случае, Продукция будет считаться не поставленной и обязательства Поставщика не выполнены. 4.4. Риски утраты или порчи Продукции в процессе ее поставки и приемки несет Поставщик. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Акта сдачи-приемки и товарно-транспортной накладной на Продукцию. 4.5. Для проверки соответствия качества и количества Продукции установленным требованиям, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов. 4.6. Продукция, не соответствующая установленным требованиям и не принятая уполномоченным представителем Покупателя считается недопоставленной. 4.7. В случае обнаружения в ходе использования Продукции скрытых недостатков, которые не позволяют использовать Продукцию по назначению, Покупатель составляет акт об обнаружении скрытых недостатков и направляет его Поставщику с приложением документов, подтверждающих наличие скрытых недостатков и невозможность использования Продукции по назначению. Поставщик обязан рассмотреть акт об обнаружении скрытых недостатков и прилагаемые к нему материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней и в указанный срок либо осуществить замену Продукции, либо вернуть Покупателю средства, уплаченные за Продукцию, либо представить мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензий Покупателя. В случае отказа удовлетворить претензии Покупателя спор передается на рассмотрение в суд в установленном порядке. 4.8. В случае возврата Продукции по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, Покупатель обязан предоставить Поставщику возвратную накладную на Продукцию, счет-фактуру, письмо о возврате денег на расчетный счет или письмо с просьбой перевести денежные средства в счет дальнейших взаиморасчетов. 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИИ 5.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям Договора, системы сертификации, установленных в Российской Федерации или обычно предъявляемым требованиям к Продукции, если особые требования не были предусмотрены в Спецификации. 5.2. Поставщик гарантирует Покупателю исправную работу Продукции в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне или в ином, по выбору Поставщика, документе, при соблюдении требований инструкции по эксплуатации и гарантийных правил, установленных Поставщиком и/или Изготовителем/Производителем Продукции. 5.3. Любое сервисное и гарантийное обслуживание Продукции осуществляется в авторизованных Сервисных Центрах изготовителя/Производителя. Доставка Продукции в Сервисные центры осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае, если Продукция не может быть отремонтирована по причине того, что в период гарантийного срока были выявлены какие-либо дефекты или неисправности, возникшие не по вине Покупателя (неремонтопригодность Продукции), Поставщик обязуется ее заменить. При этом замена Продукции осуществляется лишь в случае предъявления оригинала акта авторизованного Сервисного центра Изготовителя/Производителя Продукции, подтверждающего отсутствие вины Покупателя и факт неремонтопригодности Продукции. Возврат Продукции для ее замены осуществляется силами и за счет Поставщика. Замена Продукции должна быть произведена Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления Покупателем всех необходимых документов. В случае невозможности замены Продукции по причине его отсутствия на складе Поставщика, последний обязан в срок, установленный для замены Продукции, вернуть Покупателю стоимость Продукции, уплаченную Покупателем по Договору. 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Покупатель обязан: 6.1.1. Принять и оплатить Продукцию согласно условиям настоящего Договора. 6.1.2. Осуществить проверку Продукции по количеству, качеству. По окончании проверки подписать соответствующие документы (товарно-транспортную накладную и т. д.). 6.2. Поставщик обязан: 6.2.1. Изготовить в соответствии со Спецификацией, поставить и осуществить монтаж на объекте Покупателя на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, оформить все документы, необходимые для передачи Продукции Покупателю, а в случае не соответствия количества и комплектности Продукции доукомплектовать Продукцию или оформить ее возврат в соответствии с Договором. 6.2.2. По требованию Покупателя заменить Продукцию ненадлежащего качества на Продукцию, соответствующую по качеству условиям настоящего Договора. 3.3. Стороны обязаны исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. По смыслу настоящего Договора не считается форс-мажорным обстоятельством неисполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком, а также изменение экономической ситуации вследствие которых, Поставщик не исполнил обязательства перед Покупателем. 7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4.Если данные обстоятельства будут длиться более двух недель с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (сроки оплаты, поставки, замены Продукции, возврата стоимости Продукции и иных обязательств) виновная Сторона обязана оплатить другой Стороне пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости неоплаченной, не поставленной, не замененной Продукции или невозвращенной стоимости Продукции за каждый календарный день просрочки. 8.3. Уплата пени производится виновной стороной на основании письменного требования другой стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования, к которому прилагается счет на оплату. 8.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору, если это не урегулировано дополнительным соглашением. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9.2. До обращения в арбитражный суд Сторона, считающая, что ее права нарушены в обязательном порядке направляет другой Стороне письменную претензию, к которой прилагаются документы, подтверждающие требования стороны. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения рассмотреть претензию и либо удовлетворить содержащиеся в ней требования, либо письменно мотивированно отказать в их удовлетворении, направив другой Стороне ответ на претензию. В случае, если в установленный срок ответ на претензию не будет направлен, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае, если они оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями. 10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация поставляемой Продукции. 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
г. Санкт-Петербург «___» _______ 2014 г. Приложение № 1 К договору № ___ от _______ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Некоммерческой организации Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |
| Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... | | Положение о закупке), утвержденного решением Правления некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта... |