Статья 20. Раскрытие информации. Статья 21. Конфиденциальность. Статья 22. Толкование. Статья 23. Заключительные положения. Статья 24.
Скачать 1.86 Mb.
|
Приложение 1 к Правилам предоставления банковской гарантии Кому: ___________ (Наименование Бенефициара) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № г. _________ «___»_______________20__ г. Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________(местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», ______________________» (Адрес места нахождения: _______________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _________(предмет договора) на общую сумму __________________________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, ________________ (наименование и реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью) в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок. Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате авансов и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой _______ (сумма цифрами и прописью). Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму Банковской гарантии. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты. Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Подписи уполномоченных лиц Приложение 2 к Правилам предоставления банковской гарантии Кому: ___________ (Наименование Бенефициара) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № г. _________ «___»_______________20__ г. Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», _______________ (Адрес места нахождения: ________________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью). Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты. Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Подписи уполномоченных лиц Приложение 3 к Правилам предоставления банковской гарантии Кому: ___________ (Наименование Бенефициара) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № г. ________ «___»___________20__ г. Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с ___________________ (Адрес места нахождения: ____________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью). Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, __________________реквизиты гаранта), в лице _________, действующего на основании ____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащее исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно. Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Подписи уполномоченных лиц
Форму согласовали:
_ Приложение 17 к Договору №___ от ____. Правила осуществления платежей.* * Выбор порядка расчета осуществляется куратором договора с учетом действующих организационно-распорядительных документов Общества (порядок расчетов по договору должен соответствовать структуре оплаты по доходному договору с указанием сроков, позволяющих обеспечить оплату Подрядчику после поступление денежных средств от Заказчика по доходному договору).
Приложение 1 к Правилам осуществления платежей. Условия Договора, предполагающие выплату авансовых платежей⃰. ⃰Данные условия являются изменяемой частью договора и могут быть изменены куратором Договора в зависимости от предмета договора, условий доходного договора и договоренностей, достигнутых с Подрядчиком. 5.1. Авансовые платежи осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке: 5.1.1. По строительно-монтажным работам (с учетом стоимости материалов), пуско-наладочным работам в размере не более 15% (пятнадцати процентов) от стоимости объема соответствующих Работ - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Заказчиком в соответствии с Правилами банковской гарантии (приложение 15 к настоящему Договору). 5.1.2. Для поставки оборудования и запасных частей к нему - в размере не более 30% (тридцати процентов) от определенной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору) стоимости оборудования и запасных частей к нему в следующем порядке: 5.1.2.1. В размере 10% (десяти процентов) от стоимости оборудования и запасных частей к нему - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Заказчиком в соответствии с Правилами представления банковской гарантии (приложение 15 к настоящему Договору). 5.1.2.2. В размере не более 20% (двадцати процентов) от стоимости оборудования и запасных частей к нему - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение подрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Заказчиком в соответствии с Правилами представления банковской гарантии (приложение 15 к настоящему Договору), а также при условии обоснования необходимости такого авансового платежа путем представления Заказчику соответствующих счетов на оплату по договорам с поставщиками оборудования (заводами-изготовителями) и заказной спецификации на поставляемые оборудование и запасные части к нему, т.е. документа, согласованного с Заказчиком и заводом-изготовителем. 5.1.3. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение Материалов и оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено. В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, представлять Заказчику Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 16 к Договору. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: - Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 16 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Подрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета; - копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками (при необходимости – с заводами-изготовителями) на поставку Материалов и оборудования, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и Субподрядчиками на выполнение соответствующих работ; - счета на оплату материалов и оборудования к нему, выставленные Подрядчику Поставщиками, и на перечисление авансовых платежей на выполнение работ, выставленные Подрядчику его Субподрядчиками; - платежные поручения на оплату материалов и оборудования (при необходимости – платежные поручения на оплату заводам-изготовителям) и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ; - товарно-транспортные накладные и/или транспортные накладные, подтверждающие получение Материалов и оборудования, в том числе указанные документы от заводов-изготовителей, официальных дилеров и иных поставщиков; - справки по форме КС-3, акты по форме КС-2, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по субподрядным договорам; - Отчет о поставке материалов и оборудования, актуализированный на дату запроса и составленный по форме Приложения 7 к Договору, в порядке, установленном в Инструкции по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования Подрядчиком (Приложение 8 к Договору) В случае согласия Заказчика принять банковскую гарантию на часть суммы в соответствии Правилами предоставления банковской гарантии (Приложение 15 настоящего Договора), Заказчик выплачивает часть авансового платежа, обеспеченного банковской гарантией. 5.1.4. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, пропорционально стоимости выполненных и принятых работ, поставленных Материалов и оборудования на основании «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат», «Актов сдачи-приёмки прочих работ», товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. 5.1.5. Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании «Актов о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат», «Актов сдачи-приёмки прочих работ», «Акта осмотра оборудования», товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, до полного погашения авансовых платежей. При этом Подрядчик утрачивает в дальнейшем право на получение авансов по Договору. 5.1.6. В случае прекращения Договора до сдачи результата Работ Заказчику непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления. 5.1.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.3., Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии и расторгнуть договор в одностороннем порядке. 5.2. Заказчик производит следующие платежи за оборудование на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке: 5.2.1. Авансовый платеж - в размере стоимости оборудования, указанной в «Актах осмотра оборудования», за вычетом ранее выплаченного аванса (п. 5.1.2 настоящего Договора) и платежей, указанных в пп. 5.2.2 и 5.2.3 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами «Актов осмотра оборудования» и при условии представления Заказчику Свидетельства - подтверждения производителя (составленного по форме приложения 6 к Договору) и документов, подтверждающих стоимость поставляемого оборудования (счета-фактуры, накладные). 5.2.2. Текущий платеж - в размере 5% (пяти процентов) от стоимости смонтированного оборудования, указанной в подписанных Сторонами «Актах о приемке выполненных работ», в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта технической готовности. 5.2.3. Текущий платеж - в размере 10% (десяти процентов) от стоимости оборудования, указанной в «Актах осмотра оборудования», в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». 5.3. Текущие платежи осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке: 5.3.1. По строительно-монтажным работам (с учетом стоимости материалов), пуско-наладочным работам - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего «Акта о приемке выполненных работ» в размере, указанном в соответствующем «Акте о приемке выполненных работ», за вычетом авансовых платежей (п. 5.1.1 настоящего Договора) и гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора. 5.3.2. За запасные части, не входящие в комплект оборудования: 5.3.2.1. В размере стоимости запасных частей, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору) и товарных накладных по форме ТОРГ-12, за вычетом ранее выплаченного аванса (п. 5.1.2 Договора) и платежа, указанного в п. 5.3.2.2 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами соответствующих товарных накладных (унифицированной формы ТОРГ-12). 5.3.2.2. В размере 10% (десяти процентов) от стоимости запасных частей, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». 5.4. Заказчик формирует гарантийную сумму в размере 8% (восьми процентов) от стоимости строительно-монтажных (с учетом стоимости материалов) и пуско-наладочных работ путем ее удержания до момента подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». Окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, производится в следующем порядке: 5.4.1. в размере 3% (трех процентов) от стоимости работ, указанных в «Актах о приемке выполненных работ», выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ»; 5.4.2. 5% (пяти процентов) от стоимости работ, указанных в «Актах о приемке выполненных работ», Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ» и получения Заказчиком счета при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств, предварительно согласованной Заказчиком в соответствии с Правилами предоставления банковской гарантии, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выплаты. 5.5. При подписании первичных документов по исполнению настоящего договора уполномоченный представитель Подрядчика обязан прилагать документ, подтверждающий его полномочия на подписание первичных документов. К первичным документам при их подписании Подрядчиком документ о полномочиях представителя Подрядчика может не прилагаться в случае, если Подрядчик ранее представил Заказчику заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя Подрядчика на подписание первичных документов. При этом Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика в случае изменения лица, уполномоченного подписывать первичные документы, до завершения исполнения договора и представить Заказчику копию документа о наделении представителя Подрядчика полномочиями. 5.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, при наличии подписанных Сторонами оригиналов первичной учетной документации и соответствующих счетов-фактур. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 5.7. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ, поставок, услуг, предусмотренных настоящим Договором, в согласованные Сторонами сроки, в том числе при выявлении фактов недофинансирования Подрядчиков/субпоставщиков/исполнителей, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Подрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей), исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ». В таком случае ответственность, предусмотренная п. 15.1. настоящего Договора, не наступает. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных правилами предоставления банковской гарантии, по предоставлению, замене либо продлению банковских гарантий, Заказчик, предварительно уведомив об этом Подрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 Договора платежи в пользу Подрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные ст. 15.1 Договора, не начисляются за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом. 5.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет. 5.9. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику «Акт сверки расчетов» (Приложение 5 к Договору) в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения «Акта сверки расчетов», при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику. 5.10. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 15.1 настоящего Договора. 5.11. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | | Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | |
| РД, смр, пнр с поставкой оборудования по титулу: «Техническое перевооружение пс 220 кв заря. Замена гт-2» | | Реконструкция рза лэп 110 кВ между Калиниградской тэц-2 и пс 330 кв северная с учетом отпаек на пс 110 кв восточная ООО "Мегаполис-Жилстрой"... |
| ... | | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 |
| Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) | | Приложение №4 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |
| Статья 18. Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика 51 | | «Обустройство месторождений Катангли и Уйглекуты. 2-ой пусковой комплекс. 1 этап строительства: Энергокомплекс Катангли.» |