Статья Термины и определения
Скачать 376.8 Kb.
|
Статья 9.Приемка выполненных работ 1. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется после выполнения Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора. 2. Субподрядчик передает Генподрядчику до начала приемки выполненных строительно-монтажных работ по акту исполнительную документацию в составе, определенном нормативными документами и Генподрядчиком. Генподрядчик в течение 7 рабочих дней проверяет переданную исполнительную документацию, в случае обнаружения недостатков возвращает ее на доработку. 3. Приемка Генподрядчиком законченных строительно-монтажных работ производится после устранения Субподрядчиком выявленных недостатков строительно-монтажных работ. 4. Если Субподрядчик не устранит какой-либо недостаток в пределах согласованного сторонами срока, Генподрядчик вправе повторно установить дату, на которую или к которой необходимо устранить этот недостаток, а также заблаговременно сообщить эту дату Субподрядчику. 5. Если Субподрядчик не устранит этот недостаток к указанной дате, то Генподрядчик вправе (по своему усмотрению): - выполнить эту работу с привлечением другой организации; - потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по договору с возможным удержанием указанной суммы из зарезервированных средств при соблюдении претензионного порядка разрешения спора. 6. До передачи выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчику Субподрядчик несет риск их случайного уничтожения или повреждения, кроме случаев действия обстоятельств непреодолимой силы. Статья 10. Гарантии 1. Субподрядчик гарантирует: - качество выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке строительно-монтажных работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - высокое качество выполняемых работ. 2. Гарантийный срок выполненных строительно-монтажных работ устанавливается 5 лет со дня выдачи Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта в выполненных Субподрядчиком работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки, при этом риск возможных в ходе работ разрушений и повреждений возлагается на Субподрядчика. 4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя с соответствующей доверенностью не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. 5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Генподрядчик для их подтверждения назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. 6. В случае если недостатки не устранены Субподрядчиком в установленный срок, Генподрядчик вправе устранить выявленные недостатки с привлечением другой организации за счет средств Субподрядчика. 7. В случае если в сложившихся обстоятельствах непринятие срочных мер по устранению недостатков может повлечь причинение вреда имуществу и/или здоровью людей, Генподрядчик имеет право привлечь третью организацию для устранения недостатков за счет Субподрядчика без его предварительного уведомления. Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего договора, в результате непредвиденных или непредотвратимых Сторонами событий. 2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия Статья 12. Ответственность сторон 1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 2. В случае нарушения Субподрядчиком законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также при наличии производственной и/или технологической необходимости, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, Положением о системе предупредительных талонов по контролю за состоянием охраны труда в ООО «Росстрой», введенным в действие 12.11.2012 года Приказом Генподрядчика № 05-03/97 от 09.11.2012 года, и настоящим договором. 3. За нарушение Генподрядчиком сроков оплаты выполненных работ Субподрядчик вправе предъявить к Генподрядчику письменное требование на уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на дату выставления требования, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 4. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим договором, Генподрядчик вправе произвести удержание из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему договору. Удержание не возвращается Субподрядчику и является штрафной санкцией за несоблюдение Субподрядчиком сроков выполнения работ по договору. 5. Если какие-либо действия Субподрядчика по выполнению работ по настоящему договору повлекут за собой дополнительные расходы Генподрядчика, эти расходы подлежат возмещению Субподрядчиком Генподрядчику и могут быть вычтены Генподрядчиком из любых сумм, которые подлежат или будут подлежать уплате Субподрядчику. Данное условие также распространяется на случай привлечения Генподрядчика к ответственности за несвоевременную сдачу выполненных работ по объекту, вызванную нарушением сроков производства работ Субподрядчиком. 6. Требование о выплате неустойки (в том числе штрафа) является правом Сторон, а не их обязанностью. Уплата неустойки (штрафа) или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору за исключением случая расторжения договора. Статья 13. Прекращение действия договора 1. Генподрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив Субподрядчика за 10 (Десять) календарных дней до дня прекращения действия договора в следующих случаях: - задержки Субподрядчиком начала выполнения строительно-монтажных работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика; - нарушения Субподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 10 (десять) календарных дней; - систематического нарушения качества строительно-монтажных работ, влияющего на характеристики надежности и долговечности строительных конструкций, а также условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте, в том числе безопасности объекта строительства для жизни, здоровья потребителей и окружающей среды; - утраты Субподрядчиком права на производство строительно-монтажных работ; - в иных случаях, предусмотренных законодательством. 2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством, с уведомлением Генподрядчика за 30 (Тридцать) календарных дней до дня прекращения действия договора. 3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 4. При прекращении действия договора в связи с отказом от его исполнения либо расторжения по соглашению сторон Генподрядчик и Субподрядчик осуществляют следующие действия: - в трехдневный срок после получения уведомления либо подписания соглашения сторонами приказом по каждой организации создается двухсторонняя комиссия для определения объема выполненных работ, определению и устранению недостатков по ним, приемке выполненных работ, инвентаризации неиспользованных материалов. Отказ от участия в комиссии либо уклонение от работы в ее составе позволяет другой стороне провести данные работы в одностороннем порядке. Работа комиссии должна быть завершена в недельный срок со дня ее образования. - в трехдневный срок после получения уведомления либо подписания соглашения Субподрядчик передает строительную площадку Генподрядчику по акту приема-передачи; - в 10-дневный срок стороны производят сверку расчетов и в согласованные сроки окончательный расчет; - Субподрядчик в 10-дневный срок удаляет со строительной площадки свое оборудование, мусор и временные объекты. Статья 14. Заключительные положения 1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемыми Документы, имеющие отношение к настоящему Договору, переданные по факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, и Стороны обязуются обмениваться оригиналами таких документов. Датой отправки документа электронной почтой считается дата отправления электронного сообщения, указанная в строке «Отправлено:». 2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 3. Субподрядчик не имеет права передавать права требования, вытекающие из настоящего договора третьему лицу без письменного согласия Генподрядчика. 4. В случае реорганизации одной из сторон или смены их владельцев, соответствующий правопреемник одной из сторон принимает на себя обязательства по данному договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору. 7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 8. Неотъемлемыми частями настоящего договора на момент его подписания являются: - приложение № 1 - локальный сметный расчет - приложение № 2 – график производства работ - приложение № 3 – ведомость поставки материалов Субподрядчиком - приложение № 4 – ведомость поставки материалов Генподрядчиком Статья 15. Реквизиты и подписи сторон
ГЕНПОДРЯДЧИК____________________ СУБПОДРЯДЧИК______________________ |
Похожие:
 | Заказчиком принято решение о внесении изменений в Приложение №3 проект Договора поставки |  | Статья Основные термины и их определения Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве |
| | Общество с ограниченной ответственностью «Кировский завод Газовые технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора... | |
| Применительно к настоящим методическим указаниям используются термины и определения, приведенные в правилах, а также специальные... | | Фгуп «Спецстройсервис» при Спецстрое России», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Ярцева Андрея Николаевича, действующего... |
| Статья Основные термины и их определения, используемые для целей настоящего Кодекса | | |
| Авторизация – процедура подтверждения Банком права Клиента на совершение Операций с использованием Банковской карты или её реквизитов.... | | Авторизация – процедура подтверждения Банком права Клиента на совершение Операций с использованием Банковской карты или её реквизитов.... |