Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть»


НазваниеИнструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть»
страница1/5
ТипИнструкция
filling-form.ru > Договоры > Инструкция
  1   2   3   4   5
Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» и технического надзора на предприятиях-изготовителях
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предмет закупки

1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществление строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» и технического надзора на предприятиях-изготовителях.

1.1.2 Подробное описание предмета закупки приведено в техническом задании на выполнение работ (оказание услуг).

1.2 Сроки выполнения работ, услуг

Сроки выполнения работ (оказания услуг) указаны в извещении о закупке.

1.3 Разъяснения документации о закупке

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику (генподрядчику), организатору закупки запрос о даче разъяснении положений документации о закупке.

Разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком (генподрядчиком), организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.

Организатор закупки вправе до вскрытия заявок на участие в закупке, провести конференции с участниками закупки, на которых доводятся разъяснения условий проведения конкурса, требований документации о закупке.

Разъяснения положений технической части документации о закупке возлагается на Заказчика (Генподрядчика).

1.4 Условия выполнения работ (оказания услуг)

Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным техническим заданием на проведение работ.

2 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

2.1 Законодательная база Закупки

Закупка проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг.

2.2 Дата, время и место представления Заявки на участие в закупке

2.2.1 Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, передается в конкурсную комиссию до истечения срока, указанного в извещении о проведении закупки, в составе и по форме, установленной документацией о закупке.

2.2.2 Заявка на участие в закупке в запечатанном виде должна быть представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право представления Заявки на участие в закупке по адресу и на условиях, указанных в извещении о проведении закупки. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов заявки на участие в закупке. Конверт должен быть опечатан печатью организации.

2.2.3 В случае отправки заявки на участие в закупке по почте участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в извещении о закупке.

2.3 Продление срока представления заявок на участие в закупке

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней.

2.4 Представление и прием заявок на участие в закупке

2.4.1 Участник закупки может представить только 1 (одну) заявку на участие в одной закупке. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в одной закупке, данные заявки не рассматриваются и возвращаются участнику.

2.4.2 При приеме заявок на участие в закупке проверяется наличие необходимых документов, производится регистрация заявки на участие в закупке.

2.4.3 В целях обеспечения контроля за обоснованностью стоимости заявки участника закупки и соответствием стоимости среднерыночному уровню, организатор закупки вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на выполнение работ, оказание услуг, в случае если представленная участником закупки заявка на участие в закупке, содержит предложение о цене договора ниже начальной (максимальной) цены, указанной в извещении, на величину (в процентном отношении), установленную в документации о закупке.

2.4.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

- несоответствия заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

- превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

- непредставление участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг указанных в подпункте 2.4.3;

- недостоверность сведений и недействительность документов, приведенных в заявке;

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

- наличие просроченной задолженности перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения;

- несоответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки.

Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора, в случае предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке либо непредставления документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами.
Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке участника, если он не представил информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами и согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

2.4.5 Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ (оказанных услуг), противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.4.6 Заявки на участие в закупке, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки невскрытыми (вскрываются в случае, если на конверте не указан почтовый адрес для возврата).

2.4.7 Организатор закупки вправе потребовать от Участников закупки представления разъяснений по представленным ими документам. При этом не допускается изменение заявки на участие в закупке.

2.5 Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке или внесения изменений

Участник закупки имеет возможность подать заявку на участие в закупке, изменить или отозвать поданную заявку на участие в закупке до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Срок окончания подачи заявок по времени совпадает со сроком начала вскрытия конвертов.

2.6 Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

2.6.1 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится во время и по адресу, указанному в извещении о закупке. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия с этим в письменной форме всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

2.6.2 Лицо, подавшее заявку на участие в закупке (или не более 2 (двух) его представителей), вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия заявок, при условии предъявления доверенности от организации на право присутствия на процедуре вскрытия.

2.6.3 Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия с этим в письменной форме всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

2.7 Срок действия заявки на участие в закупке

2.7.1. Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, указанной в извещении о закупке.

2.7.2 Если срок представления заявок на участие в закупке продлевается и Участник закупки представляет свою заявку на участие в закупке в течение продленного срока, то заявка на участие в закупке должна быть действительной в течение 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, указанной в извещении об изменении срока предоставления заявок на участие в закупке.

2.8 Право собственности на документацию и конфиденциальность

2.8.1 Все представленные заявки на участие в закупке и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки.

2.8.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявку на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Организатора закупки.

2.8.3 Организатор закупки и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке на участие в закупке Участника закупки.

2.8.4 Заявки на участие в закупке возвращаются Участникам закупки (в нераспечатанном виде) в случае отзыва заявки на участие в закупке Участником закупки до истечения срока представления заявок на участие в закупке (вскрываются в случае, если на конверте не указан почтовый адрес для возврата).

2.9 Оценка заявок на участие в закупке

Критериями оценки являются:

  • цена договора, цена единицы товара;

  • срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

  • квалификация участника закупки, а также его субподрядчиков (если предусмотрено их привлечение), в том числе: обеспеченность материально-техническими ресурсами, обеспеченность кадровыми ресурсами;

  • опыт и репутация участника закупки, его субподрядчиков;

  • и иные критерии оценки.

Способы, порядок оценки, значимость критериев оценки устанавливаются заказчиком, организатором закупки в каждой конкретной документации о закупке, исходя из её предмета и условий.

2.10 Право Организатора закупки

2.10.1 Организатор закупки оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в п. 2.9

2.10.2 В случае, если самая низкая цена предмета закупки, предложенная Участниками закупки, превышает начальную (максимальную) цену лота, Организатор закупки вправе отклонить все заявки на участие в закупке и провести повторную закупку.

2.11 Внесение изменений в документацию о закупке

2.11.1 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком, организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

2.11.2 Любое изменение (дополнение) является частью документации о закупке и доводится до сведения всех участников закупки, получивших документацию о закупке, путём размещения на официальном сайте, в письменном виде по факсу или электронной почте.

2.12 Рассмотрение и принятие заявок на участие в закупке

2.12.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям документации о закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке заявок участников закупки.

2.12.2 Требования к участникам закупки:

- правомочность участника закупки заключать договор;

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

- отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов несоответствующих действительности.

2.12.3 Заказчик, организатор закупки вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, в том числе к наличию:

- финансовых ресурсов для исполнения договора;

- отсутствия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- сведений о нахождении участника закупки в соответствующем реестре (перечне организаций, подтвердивших соответствие требованиям ПКО по видам работ, услуг);

- в собственности (частично в аренде) производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, достаточных для выполнения работ, оказания услуг;

- положительного опыта выполнения работ, оказания услуг, положительной деловой репутации;

- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

2.12.4 Заказчик, организатор закупки может принять решение о сокращении перечня требуемых документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, указанным в пунктах 2.12.2 - 2.12.3 и/или о предоставлении участником закупки оформленных (заверенных) самостоятельно письменных подтверждений его соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.12.2 - 2.12.3 в следующих случаях:

- если осуществляется закупка работ, услуг, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей (или пятьсот тысяч рублей в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей), в том числе путем подтверждения публичной оферты;

- если выполнение работ, оказание услуг осуществляется организациями системы «Транснефть»;

- если выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственными корпорациями, государственными компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.

В случае если получение от подрядчиков (исполнителей) документов и/или письменных подтверждений о соответствии установленным требованиям невозможно или затруднено заказчик, организатор закупки по указанным в настоящем пункте закупкам вправе ограничиться получением официальных прайс-листов, публичных оферт, распечаток информации с сайтов поставщиков, подрядчиков, исполнителей в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и иных подобных документов с соответствующим письменным обоснованием выбора подрядчика (исполнителя).

2.12.5 В документации о закупке заказчик вправе установить дополнительные требования к участнику закупки.

2.12.6 Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами.

2.12.7 Организатор закупки вправе потребовать от участников закупки представления разъяснений по представленным ими документам в составе заявки на участие в закупке. При этом не допускается изменение заявки на участие в закупке.

Разъяснения, дополнительные сведения и документы не должны изменять условия, представленной Участником заявки на участие в закупке.

2.12.8 Участник закупки несет ответственность за достоверность представляемой информации.

2.13 Действия по итогам закупки

Конкурсная комиссия не позднее чем через 3 (три) дня размещает протоколы, составляемые в ходе закупки, на официальном сайте со дня подписания таких протоколов.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
  1   2   3   4   5

Похожие:

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие...
Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов),...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие...
Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие...
Участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, оказание услуг по строительству, реконструкции,...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие...
Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие...
Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки
Предметом закупки является право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ак «Транснефть»...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки 1
Предметом закупки является право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ак «Транснефть»...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция участника закупки при проведении аукционов на ао «Биржа «Санкт-Петербург»
Предметом закупки является право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ак «Транснефть»...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе...
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной...

Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие в конкурсе на право выполнения диагностических работ, энергетических обследований (энергоаудитов), осуществления строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть» iconИнструкция для участника закупки общие положения
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск