Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»


НазваниеРоссийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
страница1/20
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ГК-181-ОФ/Д21
на выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» по теме: «Проведение мониторингов качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием МЭГМУ»
г. Москва 24 декабря 2014 г.
Министерство экономического развития Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Фомичева Олега Владиславовича, действующего на основании доверенности от 26 августа 2014 г. № 111-АУ, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора Арефьева Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 16 января 2014 г. № 119, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту – Контракт) на основании протокола заседания Единой комиссии Минэкономразвития России по осуществлению закупок для государственных нужд от 05 декабря 2014 г. № 306/2-ОК/ ЕК-806 о нижеследующем:


  1. Предмет Контракта


1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы и оказать услуги в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» по теме: «Проведение мониторингов качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием МЭГМУ» (далее – Работы, Услуги) и своевременно сдать результаты Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, оказанные Услуги.

1.2. Выполнение Работ, оказание Услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Расчетом цены Контракта (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.


  1. Сроки выполнения Работ, оказания Услуг


2.1. Сроки выполнения Работ по Контракту:

этап № 1: c даты заключения Контракта по 26 января 2015 г.

этап № 2: с даты завершения этапа № 1 по 29 мая 2015 г.

этап № 3: с 30 мая 2015 г. по 15 ноября 2015 г.

2.2. Сроки оказания Услуг по Контракту:

этап № 1: с даты заключения Контракта до 31 марта 2015 г.

этап № 2: с 1 апреля 2015 г. по 30 июня 2015 г.

этап № 3: с 1 июля 2015 г. по 30 ноября 2015 г.


  1. Стоимость Работ, Услуг и порядок оплаты


3.1. Цена Контракта составляет 36 900 000 (Тридцать шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек включая НДС (18%) 5 628 813 (Пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек, в том числе:

- по выполняемым Работам: 32 472 000 (Тридцать два миллиона четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) 4 953 355 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки:

по этапу № 1 – составляет 5 904 000 (Пять миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 900 610 (Девятьсот тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек;

по этапу № 2– составляет 10 701 000 (Десять миллионов семьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 1 632 355 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки;

по этапу № 3– составляет 15 867 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 2 420 389 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- по оказываемым Услугам: 4 428 000 (Четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 675 457 (Шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки:

по этапу № 1 – составляет 1 107 000 (Один миллион сто семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 168 864 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка;

по этапу № 2– составляет 1 476 000 (Один миллион четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 225 152 (Двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки;

по этапу № 3– составляет 1 845 000 (Один миллион восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 281 440 (Двести восемьдесят одна тысяча четыреcта сорок) рублей 68 копеек;

Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта.

В цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением Исполнителем всех обязательств по Контракту, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата выполненных Работ, оказанных Услуг по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе 139, разделу 04 подразделу 10, целевой статье расходов 2347001, виду расходов 242, КОСГУ 226 классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.3. Форма оплаты — безналичный расчет.

Государственный заказчик в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Контракта осуществляет перечисление Исполнителю аванса в размере 30 % от цены Контракта, что составляет 11 070 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, включая НДС (18%). 

Оплата за выполненные Исполнителем и принятые Государственным заказчиком Работы производятся поэтапно с учетом ранее перечисленного аванса, но не более суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта.

Оплата за выполненные Работы производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем счета/счета-фактуры, оформленных на основании утвержденного Государственным заказчиком Акта приемки выполненных Работ за соответствующий этап.

Оплата за оказанные Исполнителем и принятые Государственным заказчиком Услуги производятся поэтапно с учетом ранее перечисленного аванса, но не более суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта.

Оплата за оказанные Услуги производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем счета/счета-фактуры, оформленных на основании утвержденного Государственным заказчиком Акта приемки оказанных Услуг за соответствующий этап.

Оплата за выполненные Работы, оказанные Услуги производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


  1. Порядок приемки выполненных Работ, оказанных Услуг


4.1. В день окончания выполнения Работ за соответствующий этап, оказания Услуг за соответствующий этап, Исполнитель передает Государственному заказчику уведомление о выполненных Работах за соответствующий этап и отчетную документацию о выполненных Работах за соответствующий этап, об оказанных Услугах за соответствующий этап и отчетную документацию об оказанных Услугах за соответствующий этап.

4.2. Для приемки выполненных Работ, оказанных Услуг Государственным заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предоставления Исполнителем указанных в пункте 4.1. документов обязана провести экспертизу качества выполненных Работ, оказанных Услуг в части их соответствия требованиям Контракта, в том числе на основе анализа отчетных документов и материалов, проверить выполнение обязательств по Контракту в установленные им сроки.

К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При этом при необходимости от Исполнителя могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.

4.3. Исполнитель обязан направить к Государственному заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

4.4. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки.

4.4.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт приемки выполненных Работ за соответствующий этап, Акт приемки оказанных Услуг за соответствующий этап в течение 3 (Трех) календарных дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Государственным заказчиком.

4.4.2. При выявлении несоответствий или недостатков выполненных Работ, оказанных Услуг, препятствующих их приемке, составляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта и критерии их существенности для Государственного заказчика.

Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением руководителя Исполнителя (либо уполномоченного представителя Исполнителя). В случае отказа Исполнителя от подписания отрицательного заключения, членами комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии составляется мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных Работ за соответствующий этап, Акта приемки оказанных Услуг за соответствующий этап и направляется Исполнителю.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке выполненных Работ за соответствующий этап, оказанных Услуг за соответствующий этап, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ, Услуг и установить Исполнителю срок (не более 5 календарных дней) для устранения несоответствия.

После устранения выявленных недостатков выполненные Работы, оказанные Услуги принимаются повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.5. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Исполнителем пункта 4.3. Контракта;

б) нарушение установленного сроков выполнения Работ (этапа работ), оказания Услуг (этапа Услуг);

в) выявление нарушений условий Контракта при повторной приемке выполненных Работ (этапа Работ), оказанных Услуг (этапа Услуг) либо нарушение сроков устранения недостатков.

4.6. При возникновении между Государственным заказчиком и Исполнителем спора по поводу нарушений условий Контракта по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению независимой экспертизы несет Исполнитель.

4.7. Выполненные Работы, оказанные Услуги считаются принятыми с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и утверждения Государственным заказчиком Акта приемки выполненных Работ за третий этап, Акта приемки оказанных Услуг за третий этап.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы, оказать Услуги, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1), в порядке и сроки, установленные Контрактом за свой счет с использованием своих материалов и средств.

5.1.2. Предоставлять Государственному заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ, оказываемых Услуг по Контракту.

5.1.3. Предупреждать Государственного заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Работ, Услуг.

5.1.4. Исполнитель должен выполнить Работы, оказать Услуги качественно и в установленный срок, своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине при выполнении Работ, оказании Услуг недостатки.

5.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом Государственного заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.

5.1.6. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Государственному заказчику.

5.1.7. Для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Работ, оказываемых Услуг Исполнитель представляет Государственному заказчику (или по его требованию третьим лицам) необходимую документацию, относящуюся к Работам, Услугам и создает условия для проверки хода и качества выполняемых Работ, оказываемых Услуг.
5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании (Приложение № 1), определять способы выполнения Работ, оказания Услуг по Контракту.
5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. Принять у Исполнителя выполненные в соответствии с условиями Контракта Работы, Услуги и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
5.4. Государственный заказчик вправе:

5.4.1. Требовать отчеты о ходе выполнения Работ, оказания Услуг.

5.4.2. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости.
5.5. Стороны обязуются:

5.5.1. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение трех лет после прекращения его действия не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с настоящим Контрактом, в том числе полученную в ходе его исполнения, а также информацию, связанную с деловыми отношениями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением информации, предназначенной для официального опубликования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


  1. Ответственность Сторон


6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – Правила, утвержденные Постановлением № 1063) в виде фиксированной суммы в размере 2 %1 цены Контракта, что составляет 738 000 (Семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

6.3.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и рассчитывается по формуле, предусмотренной Правилами, утвержденными Постановлением № 10632.

Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением № 1063 в виде фиксированной суммы в размере 1 845 000 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5 %3 от цены Контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
7. Форс-мажор
7.1. Если в ходе выполнения Работ, оказания Услуг обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные Контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении условий Контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
8. Прочие условия
8.1. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Государственным заказчиком и Исполнителем в ходе исполнения Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

8.5. Условием заключения Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 100 000 (Одиннадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает следующие обязательства Исполнителя: надлежащее исполнение обязательств установленных разделами 1, 2, 4, 5, 6 Контракта; надлежащее исполнение Исполнителем гарантийных и иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательства, а также при существенном нарушении Исполнителем Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в федеральный бюджет из сумм денежного залога.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае если Исполнителем в качестве формы обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту выбрано перечисление денежных средств на лицевой счет Государственного заказчика, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю по Контракту Государственным заказчиком не ранее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного требования Исполнителя по Контракту с указанием реквизитов для возврата. В случае, если реквизиты не указаны, то денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в Контракте.

8.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно в следующих случаях:

8.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых Работ, оказываемых Услуг, качества выполняемых Работ, оказываемых Услуг и иных условий Контракта;

8.6.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работ, Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Работ, Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально объему Работ, Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ, Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы, Услуги.

8.7. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Техническое задание (Приложение № 1);

Расчет цены Контракта (Приложение № 2);

Перечень объектов исключительных прав (Приложение № 3).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconОтчет о развертывании стендов с ис мдм с реквизитами доступа для...
Выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020...

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРаспоряжение
Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011 2020 годы)"

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРаспоряжение
Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011 2020 годы)"

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconОтчет о проведении вебинаров выполнение работ, оказание услуг в рамках...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРуководство администратора ис мдм выполнение работ, оказание услуг...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРуководство администратора аис мфц спо выполнение работ, оказание...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРуководство пользователя аис мфц спо выполнение работ, оказание услуг...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРуководство администратора аис мфц спо выполнение работ, оказание...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconРоссийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
Далее – Работы, являющиеся предметом Контракта, в порядке и сроки установленные Контрактом, а Государственный заказчик обязуется...

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» iconГосударственная программа «Информационное общество (2011 2020 годы)» паспорт 4
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации, основные показатели...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск