«26» августа 2016 г. Документация о закупке частей железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава; креплений и арматуры и их частей; механического оборудования для управления движением (тормозные колодки к тпс)
Скачать 0.5 Mb.
|
2.3. Входной контроль товара производится конечным получателем - структурным подразделением железной дороги согласно требованиям ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции», ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». Заказчик имеет право вернуть Поставщику некачественный товар.2.4. Дата изготовления товара: 2014 – 2016 г г. 2.5. Товар, который поставляется, не был в эксплуатации, сроки и условия хранения не нарушены. 2.6. При первой поставке товара Поставщик предоставляет выписку из технических условий или ГОСТа, ДСТУ, который должен содержать первую страницу и требования к качеству, прием, упаковки, маркировки и гарантийных сроков товара.
3.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара, в течение срока, предусмотренного техническими условиями и стандартами на данный товар, но не менее 12 месяцев от даты принятия товара. 3.2. При обнаружении товара, не соответствующего техническим условиям и стандартам, а также при обнаружении некачественного товара при его приеме и использовании в гарантийный период, вызов представителя Поставщика для составления двустороннего Акта обязателен. Вызов представителя Поставщика в случае выявления некачественного товара осуществляется в течение пяти календарных дней. 3.3. Срок замены товара в пределах гарантийного периода - 20 дней с момента получения Поставщиком уведомления. Поставщик проводит замену некачественного товара на качественный за свой счет и в соответствии с действующим законодательством.
4.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком и после проведения предварительной оплаты Заказчиком выставленного счета в размере 70%. 4.2. Датой поставки товара считается дата подписания накладной на прием товара и подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами Договора. 4.3. Товар поставляется Поставщиком за счет Поставщика на склад Заказчика в г. _________ на условиях СРТ или DDP согласно правилам Инкотермс 2010 (Incoterms 2010). 4.4. Представитель Заказчика при принятии товара обязан сверить соответствие количества и ассортимента товара, указанного в счете-фактуре или накладной, расписаться за получение товара.
5.1. Цена товара ____________ признана конкурсными закупками и указана в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 5.2. Общая сумма Договора составляет _______________________________ руб. _____ коп. (прописью) и указывается в отчете о результатах проведения процедуры закупки. 5.3. Цена товара включает в себя стоимость тары. 5.4. Цены в накладных и в счетах-фактурах указываются в национальной валюте Донецкой Народной Республики.
6.1. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичной форме. 6.2. Заказчик производит оплату на расчетный счет Поставщика путем предварительной оплаты в размере 70% от суммы выставленного счета, которая не превышает общую сумму договора, а 30% по факту поставки товара. Днем получения товара считается день подписания сторонами или их уполномоченными представителями накладной (железнодорожной накладной) и акта приема-передачи на получение товара. 6.3. Стороны один раз в квартал составляют акты сверок взаиморасчетов.
7.1. Товар должен быть упакован Поставщиком, в соответствии установленным в стране производителя нормам и стандартам, чтобы не допустить порчи его при транспортировке, разгрузке и хранении.
8.1. Прием товара осуществляется Заказчиком при наличии товарно-сопроводительных документов: расходной накладной (железнодорожной накладной), налоговой накладной на товар, счета-фактуры, документов, подтверждающих качество товара. 8.2. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии: по количеству - на основании акта приемки товара, и по качеству, в т.ч. в течение гарантийного срока - по гарантии предприятия- производителя. В случае наличия претензий по количеству и качеству, товар не подлежит использованию до взаимного урегулирования вопросов. 8.3. Поставщик в согласованный срок, но не более 20 дней, делает за свой счет замену дефектного товара на качественный товар. 8.4. Подтверждением о получении товара Заказчиком является накладная на прием товара и акт приема-передачи товара, оформленного надлежащим образом и подписанного уполномоченными представителями сторон. Акт приема-передачи Заказчик возвращает Поставщику после подтверждения Заказчиком факта получения. 8.5. Отгрузочные и платежные документы должны предоставляться Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки товара, но не позднее второго числа месяца, следующего за месяцем в котором произошла отгрузка товара. 8.6. Приемка товара по количеству и качеству проводит Заказчик в соответствии с Инструкцией №П6 от 15.06.1965 года «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и Инструкции №П7 от 25.04.1966 года «О порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденных Госарбитражем с последующими изменениями и дополнениями.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики и настоящим Договором. 9.2. Заказчик по настоящему Договору несет следующую ответственность: - в случае нарушения сроков оплаты товара, Заказчик платит Поставщику пеню в размере одного процента от суммы просроченного платежа от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга, при этом пеня начисляется на весь период просрочки долга. 9.3. Поставщик по настоящему Договору несет следующую ответственность: - за нарушение сроков поставки товара, определенных настоящим Договором, Поставщик должен заплатить штраф в размере 20% от суммы непоставленного в срок товара; - в случае невыполнения п.8.3. настоящего Договора по поставке товаров ненадлежащего качества, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости поставленного некачественного товара, при этом собственными силами и средствами заменяет некачественный товар; - в случае не предоставления документов предусмотренных п.8.1. настоящего Договора Поставщик возмещает Заказчику все убытки, которые возникли при оплате Заказчиком штрафов и пень; - в случае невыполнения договорных обязанностей предусмотренных договором, в части поставки товара, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 3% от стоимости не поставленного товара; - в случае передачи прав и обязанностей по заключенному Договору поставки товара другим лицам сторона, нарушившая обязательство, выплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы Договора; - в случае отказа от выполнения договорных обязанностей Поставщик возвращает Заказчику в трех дневный срок авансовый платеж с учетом индекса инфляции и оплачивает штраф в розмере 20% от суммы авансового платежа. 9.4. В случае поставки Поставщиком товара без письменного запроса Заказчика, товар принимается на ответственное хранение. В этом случае Поставщик обязан заключить договор хранения с Грузополучателем и оплатить Грузополучателю стоимость хранения товара по предъявленному счету. 9.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.
10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любых условиях в случае наступления следующих обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение, катастроф, других независимых от сторон обстоятельств, или эмбарго, наложенных государственной властью на экспорт и импорт, если они возникнут после вступления Договора в силу, принятие нормативного акта который делает невозможным выполнение условий Договора. Если любая из вышеуказанных обстоятельств прямо повлияет на своевременность выполнения условий, предусмотренных настоящим Договором, то они будут продлены на период, равный по продолжительности этим обстоятельствам. 10.2. Стороны в пятидневный срок должны известить друг друга о начале указанных обстоятельств, что должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами. Срок действия форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой, выданной компетентным органом. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. 11.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой Народной Республики, в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика. 12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 12.1. Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения конкурсных закупок или ценового предложения (в том числе цены за единицу товара) победителя процедуры закупки. Существенные условия Договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев определенных пунктом 20.2 раздела ХХ Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 №7-2. 12.2. Действие Договора о закупке может продлеваться на срок, достаточный для проведения процедуры закупки в начале следующего года, в объеме, не превышающем 20 процентов суммы, определенной в Договоре, заключенном в предыдущем году, если расходы на эти цели утверждены в установленном порядке. 12.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон путем подписания дополнительных письменных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 13.1. Стороны согласились, что текст Договора, любые материалы, информация и сведения, касающиеся Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предварительной письменного согласия другой Стороны Договора, кроме случаев, когда такая передача связана с получением официальных разрешений, документов для исполнения Договора или уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, регулирующим обязательства Сторон Договора. 14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 14.1. В случае выявления несоответствия качества поставленного товара установленным требованиям, невыполнение пункта 4.1 настоящего Договора более чем на 15 календарных дней, при изменении статуса товара, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. 14.2. Заказчик согласно ч.3 ст.651 действующего законодательства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом письменно Поставщика. 14.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они подписаны уполномоченными представителями сторон в письменной форме. 14.4. Заказчик и Поставщик имеют статус плательщика налога на прибыль согласно пункта 66.1. статьи 66 Налогового кодекса Донецкой Народной Республики. 14.5. В случае перевода на другую систему налогообложения Стороны должны сообщить об этом в письменной форме в срок до 5-ти дней. 14.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, отношения сторон регулируются нормами действующего законодательства, Международными правилами толкования коммерческих терминов Инкотермс 2010 (Incoterms 2010), «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения», утвержденным постановлением СМ СССР от 25.07.1988 года №888. 14.7. Все письменные дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 14.8. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора. 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 15.1. Срок действия Договора - с момента его подписания сторонами и до 31.12.2016 года. 15.2. Общая сумма по Договору составляет __________________ руб. ___ коп. (прописью). 16. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон. ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: ГП «Донецкая железная дорога» __________________________________________ Местонахождение: __________________________________________ ДНР 283001, г. Донецк, ул. Артёма, 68 __________________________________________ ИКЮЛ 51007576 __________________________________________ Свидетельство о гос. регистрации 50706 __________________________________________ Плательщик: хозяйственная служба __________________________________________ ОКПО 51016432 __________________________________________ Р/с 260016333700100 __________________________________________ МФО 400019 в ЦРБ ДНР __________________________________________ _________/______________/ ________________/_____________/ (Ф.И.О) (Ф.И.О) М.П. М.П. Приложение 1 к договору № ________ от ________________ С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Производитель товара: __________________________________________ Срок поставки: Товар должен быть поставлен Поставщиком в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком и после проведения предварительной оплаты Заказчиком выставленного счета в размере 70%. Товар поставляется Поставщиком за счет Поставщика на склад Заказчика г. ___________ на условиях СРТ или DDР по правилам Инкотермс 2010 (Incoterms 2010). Приложение 7 к документации о закупках (пункт 3.5 раздел III) |
Похожие:
 | Выполнение работ по приборному обследованию наружного, внутреннего газопровода, оборудования (в т ч газовые горелки), арматуры, фасонных... |  | По проведению предварительного квалификационного отбора поставщиков запасных частей для ремонта локомотивов серии тгм4А и тгм4б в... |
| Изучаемый материал дисциплины имеет важное значение для обеспечения безопасности движения поездов | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |
| Проверка тормозного оборудования при смене бригад без отцепки локомотива от состава. 359 | | Предмет договора: Поставка электрического оборудования, изолирующей арматуры и изоленты |
| Петербург состоялся семинар для работников учебных частей «Роль учебных частей факультетов в решении актуальных вопросов организации... | | Правила) распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые осуществляют... |
| Настоящие Рекомендации предназначены к использованию обучающимися заочного обучения специальности «Техническая эксплуатация подвижного... | | Оаэ-рждс/18 на право заключения договора поставки запасных частей грузовых вагонов мод.№18-100 для нужд ОАО «ржд» |