На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки


НазваниеНа выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки
страница4/28
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более шести календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления требования о возмещении убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые Договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Досудебная претензия должна быть направлена в письменном виде, в том числе по электронной почте. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты ее получения. В случае направления Претензии по электронной почте, она считается полученной Стороной в день отправления. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 10.3.1 настоящего Договора, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

11. Порядок расторжения Договора

11.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством РФ: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством с требованием о расторжении настоящего Договора, а также уплаты неустойки, установленной разделом 7 настоящего Договора.

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке (т.е. вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора) в следующих случаях:

11.2.1. При нарушении Субподрядчиком одного из существенных условий Договора, а именно: сроков, качества работ.

11.2.2. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к Договору), более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика.

11.2.3. При нарушении Субподрядчиком начальных и (или) промежуточных сроков выполнения работ по Договору на столько, что сдача результата работ к конечному сроку становится невозможной.

11.2.4. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору более 1 (Одного) раза, в том числе при нарушении Субподрядчиком более 1 (Одного) требования по качеству выполнения работ.

При этом соответствующими документами, достаточными для подтверждения некачественного выполнения работ, являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных недостатках по качеству работ, или 1 (Одно) и более предписание Подрядчика (Представителей Подрядчика) либо Проектной организации, предписание контрольно-надзорных органов или Государственного заказчика;

11.2.5. При выявлении некачественного выполнения Работ Субподрядчиком, если такое нарушение повлекло за собой потерю прочности, надежности и устойчивости Объекта, или несоответствие параметров Объекта утвержденному Проекту.

11.2.6. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Субподрядчиком.

11.2.7. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

11.2.8. Включение Субподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

11.2.9. Установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.2.10. Неоплаты Субподрядчиком обеспечительного платежа в срок, указанный в пункте 8.1 настоящего Договора.

11.2.11. По иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 5 (Пять) календарных дней с даты надлежащего направления уведомления Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, согласно настоящего Договора.

11.4. В случае досрочного расторжения Договора, для принятия у Субподрядчика фактически выполненных объемов работ назначается приемочная комиссия. При этом Подрядчик оплачивает Субподрядчику только работы, выполненные и принятые Подрядчиком до расторжения настоящего Договора.

11.5. В случае, если представитель Субподрядчика не явился для составления Акта комиссионного обследования, Подрядчик имеет право составить и подписать Акт комиссионного обследования в одностороннем порядке.

11.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора, в том числе в случае, но не ограничиваясь, нарушения сроков выполнения работ (начального, окончательного, промежуточного), Подрядчик, уведомив в течение 3 (Трех) рабочих дней Субподрядчика, без расторжения и/или при расторжении настоящего Договора имеет право поручить выполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам, либо выполнить их своими силами, и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков, в том числе и возмещения убытков за счет обеспечительного платежа.

11.7. При расторжении Договора в судебном/внесудебном порядке по любому основанию (одностороннее расторжение или по соглашению сторон) Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику сумму неотработанного аванса и задолженность за поставленные Подрядчиком на Объект необходимые для производства Работ по настоящему Договору материалы, оборудование и т.п., а так же оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, не позднее следующего дня после прекращения действия Договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении.

При неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Субподрядчиком Подрядчик имеет право без расторжения договора потребовать от Субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты направления письменного уведомления Подрядчиком.

11.8. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса, согласно второго абзаца пункта 11.7 настоящего договора, на указанную сумму начисляются проценты в размере 0,1 % от суммы неотработанной части аванса за каждый день просрочки.

11.9. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.10. Расторжение настоящего Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Договора.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Подрядчика. Субподрядчик не вправе передавать права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

12.2. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами в письменном виде (по электронной почте, факсимильной связью, заказным письмом либо под расписку получателя), при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на Объекте, а также путем выдачи предписаний.

12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому или фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Электронный адрес для официальной переписки Подрядчика: info@oaocds.ru. Электронный адрес для официальной переписки Субподрядчика: rus.sherion@gmail.ru.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

12.5. Субподрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его подписания обязан предоставить, Подрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

12.6. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте настоящего Договора, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.

13. Срок действия, порядок изменения Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору, за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Подрядчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Договора.

13.3. Договор составлен в письменной форме, в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Управление договором

14.1 Интересы Подрядчика по Договору представляет Руководитель проекта Открытого акционерного общества «Центродорстрой» Алтухов Михаил Сергеевич, который с момента заключения настоящего Договора принимает непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения настоящего Договора, а также является ответственным лицом Подрядчика за выполнение условий Договора.

14.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «_____________________» _____________________________ _______________________________________________________, действующий на основании Устава.  

14.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.  

14.4. По письменному согласованию с Подрядчиком Субподрядчик при исполнении Договора может привлечь субподрядные организации. Привлекаемые субподрядные организации должны обладать необходимым опытом, специальными знаниями, навыками, квалификацией, допусками СРО, лицензиями, сертификатами, специальным оборудованием по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Рабочей документации, Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), Календарном графике производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

При этом Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными субподрядными организациями, а также риск причинения последними убытков во время выполнения Работ по настоящему Договору.

14.5. Полномочный представитель Субподрядчика, указанный в пункте 14.2 настоящего Договора или уполномоченные им лица обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением условий Договора, представляя необходимую информацию в печатном (текстовом и графическом) и электронном видах в объеме, необходимом для совещания, а также принимать участие в проверке качества выполненных работ на Объекте, в том числе в гарантийный период. Повестка дня совещаний и их решения могут оформляться протоколами. Протокол и его решения считаются согласованными и принятыми участниками к исполнению в случае отсутствия письменных возражений в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня проведения совещания.

15. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Календарный график производства работ.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Акт передачи проектной документации (Форма).

Приложение № 4 – Ведомость объемов и стоимости работ.

Приложение № 5 – Отчет по использованию выданного аванса (Форма).

Приложение № 6 – Акт законченного строительством объекта (Форма).

Приложение № 7 – Акт приема-передачи строительной площадки (Форма).

Приложение № 8 – Набор работ на месяц (Форма).

Приложение № 9 – Перечень нормативно-технических документов, необходимых для выполнения работ.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconКонкурсная Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право...
Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту путепровода через железную...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистрации городского округа
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистрация сельского поселения «Зуткулей» постановление
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент
Дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconДокументация о запросе предложений на выполнение работ по объекту...
«Инженерная подготовка площадки куста скважин №14 и строительство автомобильной дороги к площадке куста скважин №14», для нужд ООО...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент
«Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconГосударственный контракт на выполнение работ по строительству объекта
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Искитиме»

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconСельского поселения «иля» муниципального района «дульдургинский район»...
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент администрации Азимсирминского сельского...
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт являющихся...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconПроект
Наименование объекта строительства : строительство мостового перехода через р. Куренга на 309 км автомобильной дороги Могойтуй-Сретенск-Олочи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск