На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки


НазваниеНа выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки
страница3/28
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

6. Гарантии качества

6.1. Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также согласно требованиям, установленным Договором и приложениями к нему.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору работы исчисляется в течение 60 (Шестидесяти) месяцев с даты подписания между Подрядчиком и Субподрядчиком последней КС-2 и КС-3 по настоящему Договору и/или в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта ввода всего Объекта в эксплуатацию (либо с даты начала фактической эксплуатации Объекта), в зависимости от того, что наступит ранее.

6.4. Гарантийный период на работы или отдельные конструктивные элементы соответственно продлеваются на время, в течение которого работы в целом или отдельные конструктивные элементы не могли нормально эксплуатироваться из-за выявленных дефектов(недостатков).

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки выполненных работ, в том числе наличие инициированных соответствующими органами административных или судебных споров, Подрядчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента выявления недостатков направляет Субподрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию Объекта, гарантийного участка, в которой указывается дата, время и место, Объект и работы, подлежащие обследованию для фиксирования выявленных дефектов (недостатков) и определения сроков их устранения.

6.6. В случае неявки представителя Субподрядчика, в установленный в извещении срок, Акт выявленных недостатков оформляется в 2 (Двух) экземплярах и направляется Субподрядчику со всеми необходимыми материалами. При отказе или уклонении Субподрядчика от подписания Акта выявленных недостатков выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки на электронный адрес Субподрядчика, он считается переданным и оформленным надлежащим образом и подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.7. Требования об устранении выявленных недостатков являются обязательными для Субподрядчика.

Статья 7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Подрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате Цены Договора Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 10 % (Десять процентов).

Под ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств понимается результат выполнения работ (оказания услуг), не соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором, а также Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Договору.

7.6. При непредставлении Подрядчику информации, указанной в пункте 5.4.36 настоящего Договора, Субподрядчику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

7.7. Подрядчик при нарушении Субподрядчиком Договорных обязательств вправе взыскать с него следующие неустойки и штрафы:

7.7.1. за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

7.7.2. за нарушение Субподрядчиком срока начала Работ на Объекте: 50 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;

7.7.3. за нарушение Субподрядчиком срока окончания Работ на Объекте: 100 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;

7.7.4. за нарушение промежуточных сроков выполнения отдельных видов Работ, указанных в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору) и/или Наборе работ на месяц (Приложение № 8 к Договору) – по 0,1 % от стоимости вида работ за каждый день просрочки исполнения обязательств;

7.7.5. за выполнение Работ по проектно-сметной документации, не утвержденной (не выданной «к производству работ») Государственным заказчиком и Подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 350 000 рублей;

7.7.6. за выполнение последующих Работ без оформления акта освидетельствования скрытых Работ на предшествующие Работы и исполнительной документации Субподрядчик уплачивает Подрядчику 100 000 рублей;

7.7.7. при установлении Подрядчиком нарушений по качеству Работ, выполняемых Субподрядчиком на Объекте и подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Подрядчику: 50 000,00 рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт некачественного производства Работ. При этом документами, подтверждающими нарушения по качеству, является любой документ из ниже перечисленных:

- двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству Работ;

- односторонний акт Подрядчика в случае уклонения Субподрядчика от составления или подписания двустороннего акта;

- предписание Государственного заказчика или Подрядчика (и/или запись в Общем журнале работ), оформленное в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;

7.7.8. за неявку полномочных представителей Субподрядчика, приглашенных Подрядчиком для участия в совещаниях, комиссиях по обследованию Объекта, для составления актов, фиксирующих дефекты – штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый случай;

7.7.9. при установлении Подрядчиком нарушений по технологии производства Работ, выполняемых Субподрядчиком на Объекте, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 50 000,00 рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт;

7.7.10. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 50 000,00 рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт;

7.7.11. за нарушение сроков, установленных для устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на Объекте при производстве Работ, а также в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 100 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;

7.7.12. за использование некачественных материалов – штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый выявленный случай;

7.7.13. за нарушение сроков оплаты штрафных санкций, установленных настоящим Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы штрафа за каждый просроченный день;

7.7.14. за неисполнение решений протоколов производственных совещаний, проводимых Подрядчиком – 20 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения протокола;

7.7.15. за неисполнение предписаний Подрядчика по устранению нарушений техники безопасности и охраны труда – 50 000 рублей за каждый факт неисполнения предписания;

7.7.16. за непредставление Субподрядчиком при подписании Акта выполненных работ по форме КС-2 комплекта исполнительной документации и фотоматериалов (фотоотчета) на предъявляемые работы, а также в случае ненадлежащего оформления (неполноты) предъявленного комплекта исполнительной документации и фотоматериалов (фотоотчета) Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый случай;

7.8. В случае, если Субподрядчик не представил Подрядчику в соответствии с условиями Договора месячно-суточные графики выполнения работ и наборы работ на следующий месяц либо представил заведомо недостоверные данные, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 50 000,00 рублей за каждый случай непредставления (предоставления недостоверных данных), а также в случае нарушения месячно-суточных графиков выполнения работ и набора работ Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 10 000,00 рублей за каждый просроченный день.

7.9. Требование об оплате штрафных санкций оформляется письменно. Подрядчик направляет Субподрядчику претензию, к которой прилагается расчет штрафных санкции и реквизиты для оплаты штрафа. Субподрядчик обязан выплатить штраф за нарушения условий Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Претензии.

7.10. Подрядчик имеет право зачесть (удержать) сумму неустойки (штрафа, пени) в одностороннем порядке из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы по Договору.

7.11. В случае, если Подрядчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Субподрядчик должен соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Подрядчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего административного наказания.

7.12. В случае предъявления государственными надзорными органами в области строительства, а также любыми другими государственными органами штрафных санкций и претензий к Подрядчику Субподрядчик возмещает их в добровольном порядке из сумм очередных платежей. В случае невыплаты Субподрядчиком в добровольном порядке штрафных санкций Подрядчик имеет право их удержать из суммы очередных платежей за выполненные работы.

7.13. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами и возмещает (или компенсирует Подрядчику) убытки, связанные с причиненным третьим лицам ущербом, а также штрафы и иные платежи, предъявленные Подрядчику административными органами и иными третьими лицами.

7.14. Субподрядчик возмещает (или компенсирует Подрядчику) нанесенный Объекту или выполненным Работам ущерб, вследствие своего действия или бездействия.

7.15. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительной организации Работ (действия или бездействия Субподрядчика) в зоне проведения Работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7.16. Субподрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов в зоне производства работ до момента сдачи строительной площадки Подрядчику.

7.17. В случае нарушения условий пункта 5.4.17 Договора о представлении Подрядчику сведений об изменении юридического адреса, фактического местонахождения, электронной почты, банковских реквизитов или генерального директора – штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай.

7.18. Субподрядчик не имеет права удерживать результат работ и продавать его третьим лицам.

7.19. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ (оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Субподрядчик осуществляет возврат Подрядчику излишне уплаченных денежных средств.

7.20. Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.21. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Подрядчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, обязательств по возмещению убытков, причиненных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, выявленных Подрядчиком в период производства работ по настоящему Договору, а также в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре, Субподрядчик, по согласованию с Подрядчиком обязан предоставить в пользу Подрядчика одно из следующих обеспечений: 

  • внести обеспечительный платеж; 

  • предоставить банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков и согласованным с Подрядчиком. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Субподрядчик. 

8.2. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору.  

8.3. Сторонами согласован следующий порядок внесения и использования обеспечительного платежа в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору: 

8.3.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, обязательств по возмещению убытков, причиненных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, выявленных Подрядчиком в период производства работ по настоящему Договору, а также в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре, Субподрядчик обязан внести в пользу Подрядчика обеспечительный платеж в размере 10 % (Десять процентов) от Цены Договора.

8.3.2. Внесение обеспечительного платежа осуществляется Субподрядчиком в течение 3 (Трех) календарных дней после оплаты выполненных работ за отчетный период (с каждого Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и с каждой Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) путем перечисления денежных средств в соответствии с банковскими реквизитами Подрядчика, указанными в настоящем Договоре, либо путем осуществления зачета взаимных однородных требований. Зачет взаимных требований оформляется Сторонами Актом зачета взаимных требований. 

8.3.3. На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование денежными средствами.

8.3.4. В случае несвоевременного внесения обеспечительного платежа Подрядчик имеет право начислить пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от суммы не внесенного в срок обеспечительного платежа за каждый день просрочки. 

8.3.5. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечительного платежа.  В том числе, случае отказа Субподрядчика от выполнения работ по устранению выявленных недостатков/дефектов, обнаруженных как в период производства работ, так и в течение гарантийного срока, Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами и/или привлечь третьих лиц. После выполнения работ Подрядчиком и/или третьим лицом Подрядчик имеет право возместить убытки за счет обеспечительного платежа. 

8.3.6. Подрядчик возвращает Субподрядчику неиспользованный остаток суммы обеспечительного платежа по письменному требованию Субподрядчика в следующем порядке: 

  • 50 % (Пятьдесят процентов) от неиспользованного остатка суммы обеспечительного платежа – не раннее истечения 60 (Шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта законченного строительством объекта (Приложение № 6 к настоящему Договору); 

  • 50 % (Пятьдесят процентов) от неиспользованного остатка суммы обеспечительного платежа – по частям, ежегодно, равными долями, не раннее истечения 10 (Десяти) банковских дней по окончании каждого календарного года гарантийного срока, установленного настоящим Договором. 

В случае расторжения настоящего Договора по вине Субподрядчика согласно пункту 11.2 настоящего Договора обеспечительный платеж не возвращается.

8.4. В случае, если в качестве способа обеспечения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору Субподрядчиком по согласованию с Подрядчиком предоставлена безотзывная банковская гарантия (далее – банковская гарантия), должны быть соблюдены следующие требования: 

8.4.1. Банковская гарантия в размере 10 % (Десять процентов) от Цены Договора должна обеспечивать исполнение Субподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по возврату авансового платежа; обязательств по возмещению убытков, причиненных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, выявленных Подрядчиком в период производства работ по настоящему Договору, а также в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре; обязательств по уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором.  

8.4.2. Банковская гарантия должна действовать с даты подписания Договора и превышать срок исполнения обязательств Субподрядчика по выполнению работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), не менее чем на 75 (Семьдесят пять) календарных дней.  

В случае, если в указанный в настоящем пункте срок действия банковской гарантии Акт законченного строительством объекта (Приложение № 6 к настоящему Договору) не подписан, Субподрядчик заблаговременно, не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания срока действия банковской гарантии, представляет новое обеспечение исполнения обязательств или его продление в порядке, установленном в настоящем Договоре, на срок, не менее чем 90 (Девяносто) календарных дней (переоформление банковской гарантии производится таком образом, чтобы срок ее действия не прерывался). 

При каждом последующем изменении срока окончания выполнения работ по настоящему Договору/изменении срока подписания Акта законченного строительством объекта (Приложение № 6 к настоящему Договору) применяются положения второго абзаца настоящего пункта.

8.4.3. Банковская гарантия подлежит предварительному согласованию с Подрядчиком и должна содержать:  

  • сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Подрядчику;  

  • обязательства Субподрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  

  • обязанность банка уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

  • условие, согласно которому исполнением обязательств банка по банковской гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет Подрядчика;  

  • срок действия банковской гарантии;  

  • условие о праве Подрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета Банка, если Банком в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  

  • указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по выданной им соответствующей банковской гарантии;  

  • условие о том, что в случае перехода прав и обязанностей по настоящему Договору к другому лицу Бенефициар вправе передать право требования по Гарантии, с предварительным извещением об этом Гаранта;  

  • условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;  

  • условие о том, что требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Банковской гарантии должно быть направлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии;  

  • условие о том, что требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по Банковской гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара; 

  • условие о том, что споры по банковской гарантии разрешаются Арбитражным судом г. Москвы. 

8.4.4. В банковской гарантии должно быть указано, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) Подрядчик направляет гаранту следующие документы: 

  • платежное поручение, подтверждающее перечисление Подрядчиком аванса, с отметкой банка об исполнении (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по возврату аванса);  

  • документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями настоящего Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  

  • документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);  

  • расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии.  

8.4.5. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения требования платежа при соблюдении указанных в банковской гарантии условий.  

8.4.6. Не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты подписания Акта законченного строительством объекта (Приложение № 6 к настоящему Договору) Субподрядчик, чье исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивалось банковской гарантией, по согласованию с Подрядчиком обязан представить в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору одно из следующих обеспечений: 

  • внести обеспечительный платеж в размере 5 % (Пять процентов) от Цены Договора. Стороны вправе провести зачет взаимных однородных требований на сумму обеспечительного платежа, указанного в настоящем пункте. Зачет взаимных требований оформляется Сторонами Актом зачета взаимных требований. Стороны пришли к соглашению о том, что положения пунктов 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 настоящего Договора применяются в отношении обеспечительного платежа, внесенного в соответствии с настоящим пунктом.

Подрядчик возвращает Субподрядчику неиспользованный остаток суммы обеспечительного платежа, уплаченного в соответствии с настоящим пунктом Договора, по письменному требованию Субподрядчика по частям, ежегодно, равными долями не раннее истечения 10 (Десяти) банковских дней по окончании каждого календарного года гарантийного срока, установленного настоящим Договором.

  •  предоставить банковскую гарантию в размере 5 % (Пять процентов) от Цены Договора.

Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение Субподрядчиком обязательств по возмещению убытков, причиненных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, выявленных в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре, а также обязательств по уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором.  

Банковская гарантия должна превышать установленный настоящим Договором гарантийный срок не менее чем на 75 (Семьдесят пять) календарных дней. В случае продления гарантийного Субподрядчик заблаговременно, не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания срока действия банковской гарантии, представляет новое обеспечение исполнения обязательств или его продление в порядке, установленном в настоящем Договоре, на период продления гарантийного срока (переоформление банковской гарантии производится таком образом, чтобы срок ее действия не прерывался). При каждом последующем изменении гарантийного срока применяются положения настоящего абзаца.

Стороны пришли к соглашению о том, что положения пунктов 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5 настоящего Договора применяются в отношении банковской гарантии, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом.

8.5. Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по настоящему Договору, или его недействительностью, несет Субподрядчик.  

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на условиях, которые указаны в настоящем разделе Договора.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconКонкурсная Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право...
Документация Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту путепровода через железную...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистрации городского округа
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистрация сельского поселения «Зуткулей» постановление
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент
Дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconДокументация о запросе предложений на выполнение работ по объекту...
«Инженерная подготовка площадки куста скважин №14 и строительство автомобильной дороги к площадке куста скважин №14», для нужд ООО...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент
«Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconГосударственный контракт на выполнение работ по строительству объекта
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Искитиме»

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconСельского поселения «иля» муниципального района «дульдургинский район»...
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconАдминистративный регламент администрации Азимсирминского сельского...
Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт являющихся...

На выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги м-3 Украина город Московский деревня Сосенки iconПроект
Наименование объекта строительства : строительство мостового перехода через р. Куренга на 309 км автомобильной дороги Могойтуй-Сретенск-Олочи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск