I. основные положения договора статья Основные понятия и определения


НазваниеI. основные положения договора статья Основные понятия и определения
страница4/4
ТипСтатья
filling-form.ru > Договоры > Статья
1   2   3   4
РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
Cтатья 15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта

15.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Договору Работ, материалов и оборудования переходит от Подрядчика Заказчику в день получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а в случае досрочного расторжения Договора – в день подписания Сторонами акта приемки-передачи Объекта.
Статья 16. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

16.1. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, включая рабочую документацию, секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по Договору, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику. Датой передачи исключительных прав является дата подписания «Акта сдачи-приемки Рабочей документации», а в случае досрочного расторжения Договора до подписания указанного акта - дата расторжения Договора.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно после заключения Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

16.2. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения работ по Договору третьими лицами, условия, о том, что все исключительные права на результаты выполненных работ возникают у Заказчика.
РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 17. Ответственность Сторон.

17.1. Ответственность Заказчика:

17.1.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в разделе 5 настоящего Договора, на срок свыше 30 (тридцати) дней, Подрядчик, при условии выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления срока оплаты, но не более 5% (пяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

17.1.2. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования, при не доведении до Заказчика лимитов бюджетных обязательств и не поступлении бюджетных ассигнований из федерального бюджета в виде соответствующей субсидии на лицевой счет Заказчика, в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату, а также в связи с увеличением срока и изменением порядка санкционирования расходов Заказчика уполномоченным государственным органом.

17.1.3. Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

17.2. Ответственность Подрядчика:

Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

17.2.1. В случае нарушения любого из сроков выполнения работ (кроме случаев, когда эти сроки перенесены по соглашению Сторон) - неустойку в размере 0,05 % за каждый день просрочки исполнения обязательств.

17.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его подрядчикам имущества - неустойку в размере 0,05 % за каждый день просрочки исполнения обязательств.

17.2.3. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, - штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.

17.2.4. За нарушение любого из сроков предоставления отчетной документации - неустойку в размере 0,05 % от суммы выполненных работ за отчетный период за каждый день просрочки исполнения обязательств.

17.2.5. В случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных работ в сроки, определенные согласно п. 13.4., 14.6. Договора - неустойку в размере 0,05% от стоимости указанных работ, непринятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

17.2.6. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка/штрафы в случае нарушения Подрядчиком договорных обязательств и необоснованного отказа от подписания документов, могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком. Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению неустойки/штрафа Заказчик вправе удержать из полученных сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения неустойки/штрафа. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

17.3. В ходе выполнения работ Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ на Объекте по настоящему Договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

17.4. В случае наложения на Заказчика взысканий (штрафов) контролирующими органами в связи с какими-либо нарушениями, допущенными Подрядчиком, Подрядчик обязуется в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких взысканий.

17.5. Если Подрядчиком нанесен вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы и взыскания, наложенные на Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб окружающей среде.

В этом случае Подрядчик производит возмещение расходов, понесенных Заказчиком в результате наложения на него штрафов и взысканий, указанных в настоящей статье, в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

17.6.Уплата неустоек/штрафов не освобождает Стороны от возмещения убытков.

17.7. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице (Приложение № 3 к настоящему Договору) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

17.8. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице (Приложение № 3 к настоящему Договору) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 300 000, 00 (триста тысяч) рублей.

17.9. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму наложенных на Подрядчика единовременных штрафов (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по Договору ниже суммы наложенных единовременных штрафов, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату штрафных санкций, превышающих стоимость работ по Договору.

17.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по  соответствующему счету-фактуре.

17.11. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости оборудования за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).
Статья 18. Разрешение споров

18.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления экспертизой нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

18.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 5 (пять) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.

18.3. В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 5 (пяти) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет сумм предъявленных Заказчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику по Договору.

18.4. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Договором, подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 19. Срок действия Договора. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 25 сентября 2017 года.

19.2. Досрочное прекращение Договора возможно:

  • по соглашению Сторон;

  • по основаниям, предусмотренным настоящим Договором;

  • по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ;

19.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае нарушения условий по настоящему Договору со стороны Подрядчика, а именно:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на 3 (три) дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

  • систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 5 (пять) дней, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором.

  • несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 5 (пять) дней;

  • аннулирования разрешений, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  • в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

19.4. 3аказчик вправе отказаться от исполнения Договора во всякой ситуации, когда сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику реальный ущерб в виде документально доказанных произведенных расходов, связанных с исполнением Договора. Общий размер такого ущерба ограничивается разницей между ценой Договора и частью цены Договора, уплаченной Подрядчику до момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.

19.5. При не предоставлении (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений, согласно условий п. 6.20.4. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от цены Договора.

В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Подрядчиком, и были приняты Заказчиком в порядке, установленном Договором. При этом Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.

Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Подрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Подрядчика в связи с расторжением Договора, по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора.

19.6. Во всех случаях, когда Договор прекращается отказом от Договора, сделанным Заказчиком по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, последний возмещает Заказчику причиненные убытки. В случае прекращения Договора Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) календарных дней произвести взаимные расчеты по настоящему Договору, если иной срок не будет установлен соглашением Сторон.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы

20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

20.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

20.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

20.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.

2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.

3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.

4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки.

5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы, в том числе издание нормативных правовых актов, затрагивающих предмет договора и обязательства Сторон.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

20.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

20.6. В случае наступления обстоятельств, о которых Стороны не знали, не могли предполагать и повлиять на их наступление при заключении Договора, оказывающих влияние на существенные условия Договора, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием условий.
VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 21. Конфиденциальность. Исключительные права. Публикации

21.1.Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) лет с момента окончания действия настоящего Договора обеспечить сохранность всей и любой документации и конфиденциальной информации, полученной Подрядчиком от Заказчика в печатном виде, и/или созданной Подрядчиком в течение срока действия Договора и касающейся предмета Договора.

21.2. Подрядчик сохраняет за собой личные неимущественные авторские права на результаты работ по настоящему Договору. Заказчик обладает всеми правами (за исключением личных неимущественных авторских прав) в отношении результатов работ, в том числе вправе делать копии документов и передавать их третьим лицам, без получения отдельного согласия Подрядчика.

21.3. Подрядчик не вправе единолично, либо совместно с третьими лицами публиковать (в том числе размещать в сети Интернет) материалы (в том числе фото изображения), относящиеся к выполнению работ по Договору, без предварительного письменного согласия Заказчика.

21.4. За нарушение запретов и ограничений, предусмотренных в пп. 22.1. -22.3. Договора, Заказчик вправе требовать уплату штрафа в размере 5% от стоимости работ, указанной в п. 5.1. Договора.
Статья 22. Заключительные положения

22.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам свои права по настоящему Договору.

22.2. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или письма по электронной почте или в день получения заказного письма, отправленного по почте. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

22.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

22.4. Нижеследующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Директивный график.

Приложение № 3 – Таблица нарушений.

Приложение № 4 – Образец Акта проверки подрядной организации.

Статья 23. Реквизиты и подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК

АО «Тепло Земли»

Юридический адрес: 684035, Камчатский край, Елизовский район, п. Термальный, ул. Паратунская;

ИНН 4105045327;

КПП 410501001;

Банковские реквизиты: р/сч. 406 028 107 530 000 018 53, Камчатский РФ АО «Россельхозбанк», г. Петропавловск-Камчатский, кор.сч. 30101810100000000801;

БИК 04300281

тел. 8(41531) 34-4-44.
эл. адрес: burgeo@burgeo.kamchatka.ru


_________________Д.В. Сердобольский



ПОДРЯДЧИК

ООО «ДорСтройСервис»

Юридический адрес: 683024, г.Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, д.13б

ОГРН 108 410100 31 06

ИНН 410 101 001

КПП 410 101 001

Банковские реквизиты: р/сч. 407 028 108 530 800 008 52 в Камчатском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Петропавловск-Камчатский, кор/сч.301 018 101 000 000 008 01, БИК 043002801

тел. 8(4152) 22-66-47

эл. адрес: dss-kamchatka@mail.ru


_______________________А.Б. Котиков

1   2   3   4

Похожие:

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья Определения Для целей настоящего Договора используются следующие...

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья Определения Для целей настоящих Условий используются следующие...
Услуги в соответствии с настоящими Условиями оказываются Оператором под товарным знаком «МегаФон»

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья I. Общие положения статья II. Основные понятия

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья Основные термины и понятия Основные термины и понятия, используемые...
Настоящий Закон устанавливает основания и процедуру отзыва Губернатора Ярославской области избирателями, зарегистрированными на территории...

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе
Положения настоящего Федерального закона распространяются также на оборот боеприпасов и патронов к оружию

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения icon1. Основные понятия и определения

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья основные понятия

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconЛекция № Сертификация. Тема «Основные положения сертификации. Определения сертификации»
Охватывает такие понятия, как стандарты, строительные нормы и правила, технические условия и т п

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья основные понятия, используемые в договоре

I. основные положения договора статья Основные понятия и определения iconСтатья основные понятия, используемые в договоре

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск