Скачать 0.51 Mb.
|
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 4.1. Поставка Товара включает в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, уборку и вывоз упаковочного материала, сборку, установку, монтаж, настройку, наладку и регулировку оборудования, ввод в эксплуатацию, инструктаж (обучение) персонала на рабочих местах. 4.2. Срок поставки - в течение 3 (трех) календарных дней с момента подачи Заказчиком заявки на поставку. 4.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова,6. 4.4. Оборудование, не соответствующее требованиям, указанным в Договоре, а также некомплектное оборудование считается непоставленным. 4.5. Заказчик обязуется обеспечить Поставщику необходимые условия для осуществления монтажа оборудования. 4.6. По факту монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала Заказчика правилам и методам эксплуатации товара Поставщик передает Заказчику на подпись «Акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала правилам эксплуатации», а Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта обязан рассмотреть результат проделанной работы и передать Поставщику подписанный Акт. 4.7. В случае отказа Заказчика от подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала правилам эксплуатации» делается соответствующая отметка, при этом Заказчик обязан в 3-дневный срок с момента монтажа оборудования в письменной форме довести до Поставщика замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания данного акта эксплуатация оборудования запрещается, и Поставщик имеет право опломбировать оборудование для выполнения этого условия. 4.8. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами «Акта ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала правилам эксплуатации». 5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 5.1. Поставщик гарантирует, что на день поставки Товара, он будет полностью соответствовать требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, установленных для данной категории товара. 5.2. Гарантия качества распространяется на весь поставляемый по настоящему Договору Товар и на все его составляющие части (комплектующие изделия). 5.3. Поставка некомплектного Товара или Товара ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком. 5.4. Гарантийный срок на Товар составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами «Акта ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала правилам эксплуатации». 6. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 6.1. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется в безналичной форме путем перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика - в течение девяносто дней с момента подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала правилам эксплуатации». При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 6.2. Оплата Товара осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 6.3. Заказчик вправе отложить полностью или частично оплату поставленного Товара до устранения обстоятельств, препятствующих его использованию по назначению, в случаях, предусмотренными пунктами 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 4.7 настоящего Договора. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 2% цены Договора, что в денежном выражении составляет ____________рублей. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 5% цены Договора, что в денежном выражении составляет ____________рублей. 7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы. 7.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. 8.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по исполнению данного Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения соглашения - в Арбитражном суде Алтайского края. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора, является для Сторон обязательным. 9.2. Для ответов на рекламации и претензии устанавливается 10-ти дневный срок с момента их получения согласно отметки органа связи или исходящей даты документа в случае использования средств факсимильной связи. 9.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора. 9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1 к договору на поставку медицинского оборудования № ________ от «___»___________20__г. 1. Состав, количество, цена поставляемого товара:
2. Качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара:
ПОДПИСИ СТОРОН
|
Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 7 августа 2017 риа сахалин-Курилы (skr su), Южно-Сахалинск, 4 августа 2017 | Официальный портал Красноярского края (krskstate ru), Красноярск, 30 августа 2017 | ||
Официальный сайт администрации Волгоградской области (volgograd ru), Волгоград, 14 августа 2017 | Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov ru), Псков, 1 августа 2017 | ||
Официальный сайт губернатора Челябинской области (gubernator74. ru), Челябинск, 22 августа 2017 | Официальный сайт губернатора Челябинской области (gubernator74. ru), Челябинск, 22 августа 2017 | ||
Информационный портал Удмуртской Республики (udm-info ru), Ижевск, 17 августа 2017 | Карачаево-Черкесское республиканское отделение кпрф (kprf-kchr ru), Черкесск, 24 августа 2017 | ||
Единая Россия Камчатский край (kamchatka er ru), Петропавловск-Камчатский, 23 августа 2017 | Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg mk ru), Екатеринбург, 2 августа 2017 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |