Раздел IV. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Проект гражданско-правового договора № __________
на поставку робототехники
г. Сургут «___» ________ 2015 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Огонёк», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Огонёк», и на условиях, предусмотренных извещением об аукционе в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – договор), о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку робототехники (далее по тексту договора – товар) согласно Спецификации на поставку товара (Приложение 1) (далее по тексту – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) указан в Спецификации.
1.2. Ассортимент, функциональные и качественные характеристики, цена за единицу поставляемого товара и количество указываются в Спецификации.
1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
1.4. Место поставки товара: 628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Сибирская, 26.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Цена за единицу товара является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__%): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).
Стоимость единицы товара указана в Спецификации.
2.3. Оплата за поставленный товар (партию товара) осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и монтажа товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара), предоставления счетов/счетов-фактур либо акта устранения недостатков товара. (Единицы измерения в документах, предоставляемых для оплаты за поставленные товары (товарная накладная, счет/счет-фактура), должны соответствовать единицам измерения, указанным в спецификации).
2.4. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, монтажные работы с расходными материалами, и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт приема-передачи товара и взаимосверки обязательств (Приложение 4), в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.
В случае подписания Сторонами акта приема-передачи товара и взаимосверки обязательств (Приложение 4) оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основании предоставленного Поставщиком счета, товарной накладной.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку товара в соответствии с условиями договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение 1).
3.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.
3.1.3. Транспортировку товара производить в условиях, обеспечивающих его сохранность и предохраняющих от загрязнения.
3.1.4. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы товара до складского помещения Заказчика.
3.1.5. Производить совместно с Заказчиком ежеквартальную бухгалтерскую сверку расчетов с обязательным подписанием акта сверки.
3.1.6. Одновременно с передачей товара передать Заказчику всю необходимую документацию на товар (счет/счет-фактуру, товарные накладные, акт приема-передачи товара, сертификат (декларацию) соответствия).
3.1.7. При поставке товара предоставить сертификаты соответствия (декларацию о соответствии), подтверждающие качество и безопасность товара согласно Постановлению Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
3.1.8. В случае выявления Заказчиком товара ненадлежащего качества или при возникновении подозрения на таковой, заменить некачественный товар в течение 7 (семи) дней с момента уведомления телефонограммой, своими силами и транспортом.
3.1.9. В случае если товар, поставляемый в рамках договора, произведен за пределами Российской Федерации, документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.1.10. Назначить лицо, ответственное за исполнение настоящего договора _____________________________________, тел. ________________, e-mail: ________________.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль за исполнением договора.
3.3.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.
3.3.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями договора.
3.4.2. Оплатить поставленный товар в порядке, предусмотренном договором.
3.4.3. Назначить лицо, ответственное за исполнение настоящего договора __________________________________, тел. ________________, e-mail: ________________.
4. Качество товара и гарантийный срок
4.1. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения.
4.3. Весь товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.
4.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку.
4.6. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, в том числе геометрия каждой коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации).
4.7. Гарантия качества предоставляется Поставщиком на весь объем поставляемого товара не менее 2 лет.
4.8. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара Заказчику и подписания акта приема-передачи товара (Приложение 2).
4.9. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках товара. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков Поставщик обязан направить в письменном виде результаты рассмотрения лицу, направившему извещение.
4.10. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно производиться в соответствии с подписанным Поставщиком Соглашением о гарантийном обслуживании (Приложение 5) в течение всего гарантийного срока через сервисные центры, указанные в Соглашении о гарантийном обслуживании. После проведения гарантийного обслуживания Поставщик должен возвращать товар с активированными лицензиями операционной системы и офисных приложений, а также осуществить ввод его в эксплуатацию. Поставщик своими силами и за свой счёт обязан организовать транспортировку товара к месту проведения гарантийного ремонта и обратно в адрес Заказчика.
4.11. Устранение недостатков или замена товара должны осуществляться в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления требования Заказчика. При устранении недостатков товара путем замены изделия, на которое установлен гарантийный срок, на новый товар гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующих документов Заказчиком и считается равным сроку на замененный товар.
4.12. В случае отсутствия у Поставщика сервисной службы на момент заключения договора, он обязан в течение 10 календарных дней предоставить заключенный договор с сервисным центром по гарантийной поддержке поставляемого товара.
4.13. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения или других подобных недостатков), Поставщик за счет собственных средств производит замену некачественного товара, товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
4.14. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара при его использовании и хранении техническим условиям и характеристикам, указанным в паспорте изготовителя, и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от неправильного обращения.
5. Порядок и сроки поставки товара
5.1. Поставка и монтаж товара осуществляется с момента заключения договора в течение 30 дней. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика до складского помещения Заказчика (складским помещением считается помещение для складирования поставляемого товара, расположенное внутри здания Заказчика).
5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.
5.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _____________________________________________________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.
6. Обеспечение исполнения договора
6.1. Способами обеспечения исполнения договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора. Размер обеспечения исполнения договора составляет ____________ рублей ____ копеек (5 процентов от начальной (максимальной) цены договора).
6.3. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
6.6. По договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
6.7. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде банковской гарантии установлены в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде внесения денежных средств:
6.8.1. Денежные средства в размере, указанном в п.6.2., перечисляются Поставщиком на расчетный счет Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
6.8.2. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору. Возврат денежных средств осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее выполнение Поставщиком своих обязательств по договору в полном объеме.
7. Порядок сдачи и приемки товара
7.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 5 договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
7.1.1. декларации соответствия или сертификаты, выданные уполномоченными организациями на каждый вид товара;
7.1.2. товарные накладные в 2 экз.;
7.1.3. счет/счет-фактуру в 1 экз.
7.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара. Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания сторонами товарной накладной или акта устранения недостатков товара (Приложение 3). Акт приема-передачи товара (Приложение 2) составляется и подписывается один раз после выполнения Поставщиком своих обязательств по договору.
Акт приема-передачи товара (Приложение 2) предоставляется Заказчику с момента исполнения обязательств Поставщиком и проведения бухгалтерской сверки расчетов.
(Акт устранения недостатков товара составляется в случае несоответствия товара условиям договора)
7.3. Приемка осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
7.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:
7.4.1. В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 7.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие признаков порчи.
7.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в заявке Заказчика.
Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента, указанного в Заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 7.1).
7.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.
Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке Заказчика, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара в течение 1 (одного) рабочего дня. При невыполнении указанного требования, либо повторного нарушения условий поставки товара Заказчик вправе направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если нарушение поставки товара влечет больших временных и финансовых затрат, а также убытков для Заказчика, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в заявке Заказчика, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 7.4.7 договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
7.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по заявке Заказчика.
7.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 7.5.7 договора.
7.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
7.4.7. Обо всех нарушениях условий договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _____________________. Номером факса для получения извещений является: _______________.
7.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 7.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.
7.5. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.
7.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи-приемки.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и/или несвоевременное исполнение своих обязательств по договору.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, указанной в постановлении Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы ___________ рубл____, ____ коп____, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013. № 1063.
8.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
8.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
8.8. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.9. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___________ рубл____, ____ коп____,, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
8.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документ, выданный соответствующим компетентным органом.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Расторжение договора
11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.
11.3. В случае расторжения договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по договору.
11.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.
11.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 14 договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
11.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.14. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.Срок действия договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года. С 01 января 2016 года обязательства сторон по договору прекращаются за исключением случаев по оплате услуг.
13. Прочие условия
13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана подготовить дополнительное соглашение и в течение 10 (десяти) дней направить его в адрес другой стороны для подписания.
13.3. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопии документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы указанных документов.
13.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
- Спецификация на поставку товара (Приложение 1);
- форма акта приема-передачи товара (Приложение 2);
- форма акта устранения недостатков товара (Приложение 3);
- форма акта приема-передачи товара и взаимосверки обязательств (Приложение 4);
- Соглашение о гарантийном обслуживании (Приложение 5).
13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
13.7. По согласованию Сторон в ходе исполнения договора допускается снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара и иных условий договора.
14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
|
|
Поставщик
|
МАДОУ № 8 «Огонёк»
Адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сибирская, дом 26
Тел./факс: 50-41-31, 50-41-30
ИНН 860 215 3263 / КПП 860 201 001
Департамент финансов Администрации города Сургута
(л/с ДСОГО-20-043,
л/с ДСОГО-50-043)
р/с 407 018 109 000 030 000 03
в РКЦ СУРГУТ Г СУРГУТ
БИК 047 144 000
|
|
Поставщик
__________________________________
(юридический и фактический адрес, __________________________________
банковские реквизиты, ИНН)
|
_________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
|
|
_________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
|
Приложение № 1
к договору № ____
от "___" _______ 20__ г.
Спецификация
на поставку товара
№ п/п
|
Наименование товара
|
Функциональные и качественные характеристики товара
|
Сведения о производителе
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед.
(с НДС в руб.)
|
Общая стоимость (с НДС в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
|
Поставщик
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
|
Приложение 2
к гражданско-правовому договору № ____
от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА*
Акт
приема – передачи товара
г. Сургут «__»_________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________
(наименование Заказчика)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,
(наименование Поставщика)
с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что согласно договору от «____»__________20___г. №_______ Поставщиком поставлен товар на сумму ____________________________________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)
Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую сумму _____________________________________ руб. в порядке, установленном п. 2.3. договора от «___»_________20___ № _____.
В случае применения п.2.5. настоящего договора в акте необходимо указать: сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговую сумму, подлежащую оплате Поставщику по договору.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой стороны.
Заказчик
___________________
м.п.
|
Поставщик
____________________
м.п.
|
* Акт приема-передачи товара заполняется согласно форме и подписывается сторонами после приемки товара.
Приложение 3
к гражданско-правовому договору № ____
от «___» __________ 2015 г.
ФОРМА*
|
