Раздел 5. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
г. Санкт-Петербург « ___ » ________ 201_ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Пылина Сергея Владимировича, действующего на основании положения о филиале и доверенности № ______ от _____, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________ _____________ действующего на основании _________, в соответствии с протоколом заседания комиссии от _____ № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту железобетонного катерного причала морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (инв. № Ф020007864), в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (приложение №1 к договору) и сметой (приложение №2 к договору), утвержденными Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Подрядчика.
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Производить Работы и обеспечить качество работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиями технической документации, условиями настоящего договора, обязательными требованиями: по охране труда и безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности: выставлять ограждения и предупредительные знаки на строительной площадке, назначить своего штатного сотрудника на объекте, ответственного за обеспечение выполнения требований охраны труда и правил техники безопасности, обеспечить безопасность труда своего персонала, в т.ч. проводить все виды инструктажей, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, обеспечить соблюдение своим персоналом норм по охране труда и технике безопасности, направить заказчику подробные сведения о любом несчастном случае немедленно после происшествия, нести ответственность за несоблюдение требований охраны труда и правил техники безопасности при производстве работ.
2.1.3. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Фактическая стоимость применяемых Подрядчиком материалов, цены которых не учтены в сборниках и каталогах сметных цен, должна подтверждаться представлением Заказчику счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных поручений или иных документов, подтверждающих произведенные Подрядчиком работы.
2.1.4. Подрядчик, не позднее предыдущего дня окончательной приемки работ, обязан вывезти, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор.
2.1.5. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик несет перед Заказчиком все виды ответственности за выполненные привлеченными субподрядными организациями работы.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ условиям договора, техническому заданию, смете или техническим требованиям (СНиП), Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить недостатки за свой счет.
До устранения недостатков Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.9 настоящего договора.
2.1.8. Подрядчик гарантирует качество выполненных по настоящему договору работ и примененных материалов в течение ___ месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ.
В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется в течение 10 календарных дней со дня предъявления претензии, за свой счет устранить выявленные/возникшие в результате работ недостатки и/или неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего выполнения работ.
2.1.9. Подрядчик обязан перед началом работ самостоятельно и за свой счет оформить пропуска на территорию АО «Морской порт Санкт-Петербург».
После исполнения договорных обязательств Подрядчик сдает пропуск уполномоченному работнику в организацию, его выдавшую. В случае утраты пропуска Подрядчик обязан незамедлительно в письменном виде уведомить об этом организацию, выдавшую пропуск. Ответственность за своевременность оформления, сохранность и возврат пропусков несет Подрядчик.
2.2. Права Подрядчика.
2.2.1. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ.
2.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Обязанности Заказчика.
2.3.1.Для проведения работ Заказчик обязан освободить для Подрядчика объект, указанный в п.1.1 настоящего договора.
2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим договором.
2.4. Права Заказчика.
2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной стоимости пропорционально части выполненной работы.
Срок выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в течение _____ календарных дней с даты передачи фронта работ по акту приема-передачи. О готовности передачи фронта работ Заказчик информирует Подрядчика путем направления письменного уведомления.
3.2. В случае вынужденных перерывов в работе Подрядчика, вызванных производственной необходимостью Заказчика, срок производства работ продлевается на срок вынужденных перерывов, с оформлением двусторонних актов.
Стоимость работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ определена по результатам конкурентной процедуры и составляет ____________, кроме того НДС 18 % ___________, всего с НДС._____________. Настоящая цена является твердой в пределах объемов работ, предусмотренных техническим заданием и сметой, и действует до исполнения сторонами обязательств по договору.
4.2. Расчет производится после выполнения всех работ по договору и приемки их Заказчиком по акту о приемке выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета на оплату и счета-фактуры от Подрядчика.
4.3. Если возникла необходимость в изменении объемов работ, предусмотренных настоящим договором, стороны в 10-дневный срок заключат дополнительное соглашение к настоящему договору, определяющее объем работ, стоимость, сроки их выполнения и порядок оплаты.
4.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании и смете, Подрядчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласится на превышение указанной в настоящем договоре и в смете стоимости работ, он вправе отказаться от настоящего договора, и обязан уплатить Подрядчику стоимость за выполненную часть работы.
4.5. В случае отсутствия необходимости выполнения части работ, учтенных в техническом задании и смете, Заказчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом Подрядчика. При этом стоимость договора уменьшается на стоимость не подлежащих выполнению работ.
4.6. Все платежи по настоящему договору осуществляются Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт». Счета, счет-фактура и акт о приемке выполненных работ выставляются на имя Филиала и подписываются его уполномоченными представителями.
Примечание:
Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «кроме того НДС 18% _____(_____руб.) ____ копеек» и «всего с НДС _____ руб. ____ копеек» заменяются словами «НДС не облагается (пункт __ статьи __ НК РФ)»; слова «счет-фактура» исключаются из текста договора.
Порядок приемки работ
5.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется после окончания работ и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который передается Подрядчиком Заказчику со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), исполнительной документацией (акты приемки скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта на используемые материалы) и видеоматериалами (видеосъемка выполнения подводного этапа работ). Счет-фактура и счет на оплату выполненных работ передаются Подрядчиком не позднее 3-х дней со дня приемки работ по акту формы № КС-2.
5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
5.3. Заказчик обязан в течение 5-и дней, включая дату получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписать его или дать мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Устранение замечаний производится Подрядчиком за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента мотивированного отказа.
Ответственность. Риски
Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким нарушением.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками и/или дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, также обнаруженными в гарантийный период, установленный п. 2.1.8 настоящего договора, Заказчик вправе по своему выбору:
Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков и/или неисправностей в течение 10 календарных дней;
Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости;
Устранить недостатки и/или дефекты своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков и/или дефектов на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков и/или дефектов, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков и выплатой пени согласно пункту 6.9 настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обеспечить доступ Подрядчику к объекту;
Если отступления в работе от условий настоящего договора подряда или иные недостатки (дефекты) результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
В случае задержки Подрядчиком окончания работ Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1 % стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
В случае неуплаты Подрядчиком неустойки в течение срока указанного в требовании Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму неустойки, исчисленную им в соответствии с пунктом 6.9 договора из платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора, с последующим уведомлением Подрядчика о произведенном удержании.
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,1 % неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Выплата пени и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, как то: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, запреты компетентных государственных органов, возникшие после заключения настоящего договора.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в связи с наступлением обязательств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х календарных дней после начала/прекращения их действия. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены справкой компетентных государственных органов.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Изменение и расторжение договора
8.1. Изменения условий договора, необходимость внесения которых возникает в ходе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к договору, подписываемыми уполномоченными представителями сторон, за исключением банковских реквизитов сторон, об изменении которых стороны информируют друг друга письмом, подписанным уполномоченным представителем соответствующей стороны.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работы Заказчику в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в том числе (но не ограничиваясь) в следующих случаях:
8.3.1. Нарушения Подрядчиком установленного срока выполнения работы более чем на 10 (десять) календарных дней;
8.3.2. Не устранения/ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний Заказчика в установленный договором срок;
8.3.3. Если в ходе выполнения работы Заказчиком выявлена нецелесообразность ее дальнейшего выполнения либо обстоятельства, не зависящие от Заказчика, которые создают невозможность завершения работы в установленный договором срок;
8.3.4. Введения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедуры банкротства либо проведения его реорганизации или ликвидации;
8.3.5. Если в ходе исполнения договора установлены обстоятельства, что Подрядчик и (или) выполняемая работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора (расторжения договора) по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации, договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 10 настоящего договора.
При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Подрядчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним.
8.5. При расторжении договора Заказчик оплачивает Подрядчику работы, фактически выполненные им и принятые Заказчиком на дату расторжения договора. При этом стороны в течение 10 (десяти) календарных дней составляют акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (части работ) с указанием в нем фактических затрат Подрядчика. При расторжении договора Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения договора уплатить причитающуюся Заказчику в соответствии с настоящим договором неустойку.
8.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора (расторжения договора) по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков (в том числе упущенной выгоды), связанных с отказом Заказчика от исполнения договора (расторжения договора).
|
