Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту : «Реконструкция компрессорной станции на Степновских гс ОАО \"Саратовнефтегаз\" (1 этап строительства). Энергообеспечение». №№
Скачать 0.83 Mb.
|
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ7.1. Описание Объектов 7.1.1. В соответствии с Договором, Подрядчик обязуется выполнить Работы, перечисленные в Протоколе Согласования Договорной Цены (Приложение «А»), согласно Проектной документации, в сроки, указанные в Графике Выполнения Работ (Приложение «Б»). 7.2. Строительная площадка 7.2.1. Строительная площадка передается Заказчиком и принимается Подрядчиком по акту, подписанному обеими Сторонами 7.2.2. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Полномочным представителям Заказчика к любому пункту Строительной площадки в течение всего периода производства Работ, в пределах рабочего времени, а в другое время – после предварительного уведомления Подрядчика. Другие лица могут быть допущены на Строительную площадку только в сопровождении лица, включенного в перечень Полномочных представителей. 7.3. Разметка 7.3.1. Заказчик передает Подрядчику главные реперы с координатами и уровнями и главные оси Строительной площадки, необходимые для привязки Строительной площадки. 7.3.2. Подрядчик полностью несет ответственность за правильную трассировку, расчет и нивелирование выполняемых в дальнейшем Работ относительно их привязки к данным реперам и осям. Если это не исполнено, то Подрядчик должен за свой счет немедленно провести необходимую корректировку. 7.4. Качество изготовления и испытания 7.4.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных Материалов и Оборудования Подрядчика, комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для строительства Объекта, одобренных Заказчиком, соответствует требованиям Проектной документации, техническим требованиям, действующим на территории, на которой осуществляется производство Работ по Договору. 7.4.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Строительную площадку Материалов, Оборудования и комплектующих изделий. 7.4.3. Подрядчик гарантирует, что качество производства Работ соответствует требованиям Проектной документации или техническим требованиям, действующим на территории, где осуществляются строительные Работы. 7.5. Скрытые работы 7.5.1. На все Скрытые работы составляются акты о приемке Скрытых работ, подписываемые Уполномочными Представителями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о своей готовности к составлению акта о приемке Скрытых работ за пять суток, а Заказчик обязан обеспечить участие своего Полномочного представителя и представителя авторского надзора в оформлении акта о приемке Скрытых работ. 7.5.2. Если в течение установленного Договором срока, Уполномочный Представитель Заказчика и представитель авторского надзора не явятся к проведению приемки Скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт о приемке Скрытых работ и считает соответствующие Скрытые работы принятыми, при этом с Подрядчика не снимается ответственность за качество выполненных Скрытых работ. 7.5.3. Если закрытие Скрытых работ выполнено без уведомления Заказчика, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика и затем восстановить ее без дополнительной оплаты. 7.6. Устранение выявленных дефектов выполненных Работ 7.6.1. Если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан за счет своих средств без увеличения цены Договора в сроки, согласованные Сторонами, устранить выявленные дефекты Работ. 7.6.2. Если некачественное выполнение Подрядчиком строительных Работ произошло по вине Заказчика, расходы по переделке Работ относятся на счет Заказчика и вносятся в стоимость Договора с составлением дополнительных соглашений. 7.7. Предотвращение повреждений и ущерба 7.7.1. Если у Подрядчика возникает необходимость перевозить грузы, транспортировка которых может причинить ущерб какому-либо шоссе, мосту или сооружению, то Подрядчик до перевозки груза по такому шоссе или мосту обязан письменно уведомить Заказчика о весе и других особенностях груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и сооружений от возможных повреждений. 7.7.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов. 7.8. Электроснабжение 7.8.1. «Заказчик» при условии наличия технической возможности производит временное подключение электрооборудования «Подрядчика», необходимого для выполнения объёма работ по данному договору, к собственным электросетям . «Заказчик» определяет точку и условия подключения, «Подрядчик» осуществляет за собственные средства и собственными силами монтаж электросетей к точке подключения. 7.8.2. Подключение осуществляется после составления акта на границу балансовой и эксплуатационной ответственности и предоставления «Подрядчиком» приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, а так же протоколов замеров сопротивлений заземляющего устройства, металлосвязи, изоляции проводов и кабелей, петли фаза-ноль. 7.8.3. Подрядчик обязуется соблюдать Требования ОАО «Саратовнефтегаз» по электробезопасности и охране труда, изложенные в Приложении «Е» - Требования ОАО «Саратовнефтегаз» по электробезопасности , охране труда , охране окружающей среды. к настоящему договору. 7.8.4. Расходы по оплате электроэнергии, потреблённой «Подрядчиком» в количестве необходимом для выполнения объёма работ по данному договору, «Заказчик» принимает на себя. 8. УПолномочЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 8.1. Полномочия на контроль выполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору предоставлены Заказчику, Подрядчику и их Уполномоченным Представителям. 8.2. Обе Стороны обязаны строго соблюдать полномочия указанных лиц в сфере их компетенции. 8.3. Обе Стороны обязаны обеспечить присутствие Уполномоченных Представителей на строительной площадке в течение всего рабочего времени, согласованного Сторонами. 9. Уведомления 9.1. Уведомления – это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны по ходу производства работ в течение срока действия Договора, письма, сообщения, приглашения, требования и пр. 9.2. Уведомления составляются обязательно в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно Уполномоченному Представителю. При получении уведомления Уполномоченный Представитель проставляет дату и скрепляет подписью второй экземпляр отправителя. Отсчет процедурных сроков или установок, указанных в уведомлении, начинается с даты его вручения Уполномоченному Представителю Стороны - адресата. Отказ в получении уведомления недопустим и подлежит удостоверению Актом Стороны, направившей уведомление. При невозможности передать уведомление лично, либо в случае отказа Уполномоченного представителя от получения уведомления, оно направляется Стороне-адресату почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 9.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур), при условии, что достоверно возможно установить, что документ исходит от Стороны по договору, а также при условии передачи подлинного документа другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента факсимильного сообщения. При этом риск искажения информации несет Сторона, направившая факсимильное сообщение 10. Персонал подрядчика 10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют на Строительной площадке квалифицированный персонал. 10.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика до места выполнения работ и обратно, на расквартировку, питание, отдых несет Подрядчик. 10.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком, если они произойдут не по вине Заказчика. 10.4. Подрядчик обязан в отношениях со своим персоналом соблюдать установленный ТК РФ режим работы. 11. Гарантии и гарантийные сроки 11.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ. Подрядчик гарантирует:
11.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные сети, Оборудование и Материалы, а также Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 11.3. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.4. настоящего Договора. 11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией. 11.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте. Гарантийный срок приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом. 11.6. В случае, если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон. 12.Транспортные условия 12.1. Транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора осуществляется в соответствии с данными, предоставленными Сторонами о маршрутах, адресах ж/д станций. 12.2. Разгрузка и складирование грузов является обязанностью Подрядчика. 12.3. Упаковка, маркировка, погрузка, крепление, транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора соответственно обеспечиваются Подрядчиком или Заказчиком в соответствии с их обязанностями по обеспечению строительных Работ Оборудованием и Материалами. 13. Сдача и приемка работ 13.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком объемов Работ 13.1.1. До 01 числа месяца, следующего за отчётным, (отчетный период с 01 по 31) Подрядчик сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора: - Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком за отчетный месяц объемов Работ (Форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ») в текущих ценах; - справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 ) в текущих ценах; - счёт-фактуру;
13.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком формы № КС-2 и № КС-3 за отчетный период. 13.1.3. Если Заказчик отказывается подписывать предоставленные Подрядчиком Формы № КС-2 и № КС-3, то он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных форм передает Подрядчику уведомление с подробным описанием замечаний и недоделок и предоставляет Подрядчику возможность устранить их в сроки, согласованные Сторонами. 13.1.4. Согласование Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ оформляется Актом о выявленных недостатках и установлении виновной стороны. При отсутствии согласия Сторон на подписание такого акта, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п. 11.6. и п. 15.3. настоящего Договора. 13.2. Приемка в Эксплуатацию законченных строительством объектов 13.2.1. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения. 13.2.2. Сдача и приемка выполненных Работ в гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и действующими на территории РФ нормами и правилами. 14. Обстоятельства непреодолимой силы 14.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств. 14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 7 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления, не позднее истечения 7 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства. 14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным государственным органом, представлены в десятидневный срок с момента их возникновения. Возникновение обстоятельств, указанных в п. 14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств. 14.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения. 15. Ответственность 15.1. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ по настоящему Договору, а также своевременное предоставление исполнительной документации (ст. 754 ГК РФ). 15.2. В случае увеличения сроков выполнения Работ вследствие осложнения или аварии, произошедших вследствие действий / бездействий Подрядчика или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, подписанным Сторонами, либо заключением экспертизы, назначенной в соответствии с п. 15.3. Договора, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие работы ведутся за счет Подрядчика и не подлежат компенсации Заказчиком. 15.3. При отказе любой из Сторон на любой стадии строительства от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектной ведомости и установлении виновной Стороны, назначается независимая экспертиза в порядке, указанном в п. 11.6 настоящего Договора. 15.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на строительной площадке, до подписания Акта сдачи законченного строительством объекта приёмочной комиссией (КС-14) несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объекта строительства, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения. 15.5. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику (по его письменному требованию) пеню в размере 0,1 % от стоимости объема невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки. 15.6. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику (по его письменному требованию) пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от такой суммы, подлежащей оплате. 15.7. Требование об уплате пени по настоящему Договору должно быть оформлено письменно. В случае если Сторона не предъявила другой Стороне письменного требования об уплате пени, то пени не начисляются и не уплачиваются. 15.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков. 15.9. Штрафные санкции считаются начисленными: в случае внесудебного урегулирования вопроса - с момента поступления штрафных санкций на расчетный счет Стороны, имеющей право на их получение; в случае урегулирования вопроса в судебном порядке - с даты вступления решения суда об их взыскании в законную силу. 15.10. Если Заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством Объекта назначил своего Уполномоченного Представителя, наделил его соответствующей доверенностью и известил об этом Подрядчика в письменной форме, то ответственность за последствия исполнения Подрядчиком указаний Уполномоченного Представителя Заказчика, выданных в пределах предоставленных ему полномочий, лежит на Заказчике. 15.11. Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. 15.12. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком или привлеченными им лицами. 15.13. Подрядчик возмещает Заказчику убытки (включая уплаченные им штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ об административной ответственности), причиненные ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований переданной Подрядчику в установленном Договором порядке Проектной документации в части природоохранного, водного или лесного законодательства. 15.14. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора третьих лиц в нарушение положений пункта 6.1.5., Подрядчик уплачивает штраф в 10 % от общей суммы Договора. Кроме того, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении настоящего Договора, в полном размере сверх неустойки. 15.15. Подрядчик обязан не допускать к работам иностранных граждан, не имеющих регистрацию по месту пребывания и по месту жительства, а так же выданных разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и подтверждения на право трудовой деятельности иностранным гражданином в установленном Законом порядке. В случае нахождения на объектах Заказчика работников (привлеченных по договору лиц) Подрядчика - иностранных граждан, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3000 рублей за каждого такого работника Подрядчика. 15.16. Подрядчик, находясь на объектах Заказчика, обязан неукоснительно соблюдать пропускной и внутри объектовый режим. В случае допущенного нарушения Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 МРОТ за каждый такой факт. 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 16.1. Вся устная или письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику или полученные Подрядчиком в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. 16.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом Стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны. 16.3. При соблюдении положений п.16.1. и п.16.2. обязательства конфиденциальности не распространяются на (1) общедоступную информацию (за исключением той, которая стала общедоступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или (2) информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям Действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием. 17. Изменения и дополнения 17.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при их согласовании обеими Сторонами, которое оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 18. РАСТОРЖЕНИЕ Договора 18.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях: - задержки Подрядчиком начала проведения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушения Подрядчиком какого-либо срока выполнения Работ; - если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней; - если будут аннулированы лицензии Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора; - если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 18.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: - если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора; 18.3. При необходимости консервации строительства Объекта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы. 19. Разрешение споров 19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 19.2. В случае, если указанные в п.19.1 споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию - 20 (Двадцать) календарных дней с даты получения претензии. 20. Прочие предписания 20.1. Подрядчик обязан принять соответствующие меры предосторожности при обнаружении полезных ископаемых, окаменелостей, монет, старинной утвари (предметов), исторических и археологических ценностей, открытых при выполнении работ на строительной площадке и обеспечить их сохранность вплоть до передачи Заказчику. В этих случаях он обязан немедленно письменно известить Заказчика о таких находках и выполнить все его указания относительно выемки этих предметов и вещей. 20.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу. 20.3. Договором, по соглашению Сторон, может быть предусмотрено страхование соответствующих рисков Подрядчиком, на котором лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. В этом случае составляется дополнительное соглашение к Договору 20.4. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же юридическую силу, как и все остальные статьи Договора. 20.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу: один для Заказчика и один для Подрядчика. Договор и приложения подписываются Сторонами и скрепляется печатью Сторон. 21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 21.1. Приложение «А» - Протокол согласования договорной цены. 21.2. Приложение «Б» - График производства работ. 21.3. Приложение «В» - Материалы. 21.4. Приложение «Г» - Локальный сметный расчёт; 21.5. Приложение «Д» - Срочное донесение. 21.6. Приложение «Е» - Требования ОАО «Саратовнефтегаз» по электробезопасности, охране труда, охране окружающей среды. 21.7. Приложение «Ж»- Требования ОАО «Саратовнефтегаз» по промышленной безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды 21.8. Приложение «З» - Страхование объекта строительства. 22. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение «А» к Договору № _______ от «_____» __________ 2011 г. П Р О Т О К О Л С О Г Л А С О В А Н И Я Д О Г О В О Р Н О Й Ц Е Н Ы
ниже:
1.4. Договорная цена включает в себя: 1.4.1.стоимость выполнения строительно-монтажных в текущих ценах; 1.4.2. компенсация разницы стоимости; 1.4.3.НДС - 18 % . В случае изменения ставки НДС, Договорная цена будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно.
Приложение «Б» к Договору №_______ от «___»____________2011 г. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ комплекс работ по объекту: «Реконструкция компрессорной станции на Степновских ГС ОАО «Саратовнефтегаз» ( I-й этап строительства). Энергообеспечение»
Приложение «В» к Договору №________ от «____»_____________2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | «Реконструкция комплекса установки лч-24 Установка лч-24 2 этап. 2 пусковой комплекс» | | Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, поставку оборудования по объекту: «Реконструкция... |
| | Открытом запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию | |
 | Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «рн-комсомольский нпз «Комплекс гидрокрекинга. Озх комплекса гидрокрекинга.... | | Рме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работы по объекту «Техническое... |
| Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка:... | | «Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпромысловый газопровод от Компрессорной станции Тямкинского месторождения до точки... |
| Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с... | | Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |